Реконструкція апаратури передачі команд ПЛ 330 кВ Л267 «ВДГМК - Дніпровська 750» на ПС 330 кВ «ВДГМК», Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Степова, 1-г (інв. №2\514\6158), 45454000-4 Реконструкція
Valid:
Aug 23, 2022 – Nov 30, 2025
Contract ID :
UA-2022-07-19-003027-a-c1
Number:
1639
Date of signature:
Aug 23, 2022, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Реконструкція апаратури передачі команд ПЛ 330 кВ Л267 «ВДГМК - Дніпровська 750» на ПС 330 кВ «ВДГМК», Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Степова, 1-г (інв. №2\514\6158), 45454000-4 Реконструкція
Code DK 021:2015:
45454000-4 Реконструкція
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Oct 31, 2025, 00:00 |
Place of delivery: Україна |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Aug 23, 2022, 19:56 | |
| Electronic signature | Nov 4, 2025, 15:11 | |
| Electronic signature | Aug 23, 2022, 19:57 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Враховуючи листи №493 від 31 жовтня 2022р. та №01/44881 від 11.10.2022р. (щодо погодження заміни обладнання) діючи відповідно до умов Договору від 23.08.2022 № 1639 (далі - Договір), відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, та відповідно до пункту 3 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони дійшли згоди укласти дану Додаткову угоду
ID:
3b9165afd1de4f2bb054138a6b4f8555
Date:
Dec 25, 2022, 16:12
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 23, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Dec 25, 2022, 16:12 | |
| Electronic signature | Dec 25, 2022, 16:12 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, та підпунктом 4 пункту 19
Особливостей Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України «Про публічні закупівлі» умовами Договору № 1639 від 23.08.2022 р. (далі – Договір) та
враховуючи лист Підрядника від 14.12.2023 №971, Сторони уклали дану Додаткову угоду до
Договору
ID:
f2d4470037884c8f8800a73ee13f1c00
Date:
Dec 25, 2023, 13:01
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 25, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Dec 25, 2023, 15:01 | |
| Electronic signature | Dec 25, 2023, 15:01 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, та підпунктом 4 пункту 19
Особливостей Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України «Про публічні закупівлі» умовами Договору № 1639 від 23.08.2022 р. (далі – Договір) та
враховуючи лист Підрядника від 21.06.2024 №402, Сторони уклали дану Додаткову угоду до
Договору
ID:
668870c3c6aa4d63a528bfc43505b67c
Date:
Jul 10, 2024, 12:26
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Jul 10, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 10, 2024, 15:26 | |
| Signed contract | Jul 10, 2024, 15:24 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, та підпунктом 4 пункту 19
Особливостей Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України «Про публічні закупівлі» умовами Договору № 1639 від 23.08.2022 р. (далі – Договір) та
враховуючи лист Підрядника від 06.12.2024 № 803, Сторони уклали дану Додаткову угоду до
Договору
ID:
8cd3522339284d4696c34f0f34c3234a
Date:
Dec 23, 2024, 09:13
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 23, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Dec 23, 2024, 11:13 | |
| Electronic signature | Dec 23, 2024, 11:13 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, пунктом 1 частини 5 статті 41
Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII, пунктом 1 пункту 19
Постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів,
робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на
період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його
припинення або скасування» від 12.10.2022 року №1178, умовами Договору від 23.08.2022 №
1639 (далі – Договір), та враховуючи лист Підрядника від 15.09.2025 №597, Сторони уклали
дану Додаткову угоду до Договору (далі – Додаткова угода) про зменшення обсягів закупівлі за
Договором
ID:
ce5e1ccbb3e44800a9bd5afb08fb17bd
Date:
Oct 30, 2025, 11:48
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Oct 30, 2025, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 30, 2025, 13:48 | |
| Signed contract | Oct 30, 2025, 13:48 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕПМ"
EDRPOU code:
39440289
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03037, Київська область, Київ, МАКСИМА КРИВОНОСА, будинок 19-А
Information about customer
Name:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
EDRPOU code:
00100227
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 01032, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ