Реконструкція нежитлової будівлі «Бантиша» для влаштування Музею природи, господарських будівель та споруд на території об'єкту «Візит — Центр» Садиба Бантиша» регіонального ландшафтного парку «Краматорський» по вул. Самаркандська 78 м. Краматорська (коригування)
Valid:
Oct 15, 2020 – Dec 31, 2021
Contract ID :
UA-2020-10-02-004345-a-a1
Number:
104/20
Date of signature:
Oct 15, 2020, 16:58
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Реконструкція нежитлової будівлі «Бантиша» для влаштування Музею природи, господарських будівель та споруд на території об'єкту «Візит — Центр» Садиба Бантиша» регіонального ландшафтного парку «Краматорський» по вул. Самаркандська 78 м. Краматорська (коригування)
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Oct 15, 2020, 00:00 – Apr 30, 2021, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 84313, Донецька область, Краматорськ, Б-р Машинобудівників, 30 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 12, 2022, 16:14 | |
| Not indicated | Oct 15, 2020, 17:43 | |
|
|
||
| Signed contract | Oct 15, 2020, 17:43 | |
| Not indicated | Oct 15, 2020, 17:43 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improving the quality of procurement subject, provided that such improvement will not increase contract budget
Note:
Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі
ID:
953f257bf1bc46ee97d200649525573a
Date:
Oct 28, 2020, 10:26
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Oct 28, 2020, 10:10
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Oct 28, 2020, 10:26 | |
| Annexes to the contract | Oct 28, 2020, 10:19 | |
| Annexes to the contract | Oct 28, 2020, 10:19 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improving the quality of procurement subject, provided that such improvement will not increase contract budget
Note:
Зміна директора ТОВ "БК "Атлантікс" на
підставі Рішення єдиного учасника №29/10/2020
від 29.10.2020р.
ID:
680838aaac0c449ea24578b5011bc1d3
Date:
Nov 12, 2020, 14:41
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Nov 11, 2020, 14:40
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Nov 12, 2020, 14:41 | |
| Not indicated | Nov 12, 2020, 14:41 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improving the quality of procurement subject, provided that such improvement will not increase contract budget
Note:
Покращення якості предмета закупівлі за умови, що
таке покращення не призведе до збільшення суми,
визначеної в договорі
ID:
a1c3c70d58c0432d951aa9a5b5fd54dd
Date:
Feb 23, 2021, 11:58
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Feb 23, 2021, 11:17
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Feb 23, 2021, 11:44 | |
| Not indicated | Feb 23, 2021, 11:58 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Note:
Зміна плану фінансування та банківських реквізитів сторін
ID:
fad0f2919d164a749c9e1185a841171f
Date:
Mar 2, 2021, 13:05
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Mar 2, 2021, 12:59
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Mar 2, 2021, 13:05 | |
| Annexes to the contract | Mar 2, 2021, 13:04 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Note:
продовження строку виконання зобов’язань щодо передачі виконання робіт, через виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження
ID:
8c083efcb1a1410583a00572098c478e
Date:
Apr 12, 2021, 15:40
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Apr 12, 2021, 15:34
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Apr 12, 2021, 15:40 | |
| Annexes to the contract | Apr 12, 2021, 15:38 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Note:
«25» Червня 2021 року між Регіональним ландшафтним парком «Краматорський» та ТОВ «Інститут «Стройремпроект» укладено договір про виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації № 54 за проектом будівництва «Реконструкція нежитлової будівлі «Бантиша» для влаштування Музею природи, господарських будівель та споруд на території об'єкту «Вiзит – Центр» Садиба Бантиша» регіонального ландшафтного парку «Краматорський» по вул. Самаркандська 78, м. Краматорська (коригування)»
ID:
0f5aa4fc379546cc8d3ac21ad5390e47
Date:
Jun 29, 2021, 15:58
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Jun 29, 2021, 14:21
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jun 29, 2021, 14:22 | |
| Not indicated | Jun 29, 2021, 15:58 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract and the fulfillment of obligations under transfer of the goods, works performance, rendering of services in the case of a documented objective circumstances that led to such extension, including force majeure, delays in financing customer expenses, provided that such changes will not increase contract budget.
Note:
1. П. 6.3.17 читати у наступній редакції:
Замовник може вимагати від Підрядника накладні, підтвердження витрат на транспортування, тару, упаковку, зберігання і калькуляцію для виробів власного виготовлення, сертифікатів, паспортів, гарантійних талонів та інших документів до їх використання, згідно з чинним законодавством.
П. 11. 2. 2 читати у наступній редакції:
За вимогою Замовника Підрядник зобов’язаний надати накладні, підтвердження витрат на транспортування, тару, упаковку, зберігання і калькуляцію для виробів власного виготовлення, сертифікатів, паспортів, гарантійних талонів та інших документів до їх використання, згідно з чинним законодавством.
Підрядник гарантує експлуатацію вказаних матеріалів та обладнання протягом строку, що не може бути меншим гарантійного строку експлуатації матеріалів, обладнання, передбаченого проектом.
Згідно п. 5.1. Договору: викласти у новій редакції Додаток № 3- Календарний графік виконання робіт.
ID:
8ff5a38483c04d46822fa7b1333dad6f
Date:
Aug 31, 2021, 16:29
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Aug 30, 2021, 16:11
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Aug 31, 2021, 16:29 | |
| Annexes to the contract | Aug 31, 2021, 16:11 | |
| Annexes to the contract | Aug 31, 2021, 16:11 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
The agreed price change towards reduction (without changing the amount (volume) and quality of goods, works and services)
Note:
погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку
ID:
5e9ecb35e5984287a72501806e490047
Date:
Nov 12, 2021, 15:58
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Nov 12, 2021, 15:57
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Nov 12, 2021, 15:58 | |
| Not indicated | Nov 12, 2021, 15:58 | |
| Signed contract | Nov 12, 2021, 15:57 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
The agreed price change towards reduction (without changing the amount (volume) and quality of goods, works and services)
Note:
Під час звітування про виконання договору було виявлено механічну помилку, допущену при внесенні інформації про внесення змін до договору. А саме: не було змінено загальну вартість договору.
ID:
e0bd1519a5304c4fb34285648fb19dc5
Date:
Jan 12, 2022, 16:13
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Jan 12, 2022, 16:05
Main contact
Name:
Костянтин Курячий
Phone:
+380626452374
E-mail:
kramlpark@gmail.com
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АТЛАНТІКС"
EDRPOU code:
41729872
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 03194, м. Київ, г. Киев, Святошинський район БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА будинок 14Д офіс 610
Information about customer
Name:
Регіональний ландшафтний парк "Краматорський"
EDRPOU code:
32934901
Web site:
Address:
Україна, 84313, Донецька область, м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, 30, оф. 16