ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Будівництво Будинку правосуддя на вул.Конякіна у м.Луцьку (І черга) (коригування)
Valid:
Dec 5, 2016 – Dec 31, 2017
Contract ID :
UA-2016-10-31-000282-b-b1
Number:
265-16ТД
Date of signature:
Dec 5, 2016, 16:28
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Будівництво Будинку правосуддя на вул.Конякіна у м.Луцьку (І черга) (коригування)
Code DK 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи
Code:
000 Не визначено
|
Quantity: 1 роб |
Delivery period: Dec 1, 2016, 12:08 – Dec 31, 2017, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 43000, Волинська область, м.Луцьк, вул.Конякіна |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Electronic signature | Dec 5, 2016, 16:40 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
уточнення термінів надання Підрядником Замовнику актів виконаних підрядних робіт
ID:
a51ffe48cb6a42a5926b655fe01508c8
Date:
Dec 20, 2016, 15:22
Number of loaded document:
2/295-16
Date of signature:
Dec 20, 2016, 15:21
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Dec 5, 2016, 16:40 | |
| Signed contract | Dec 8, 2016, 11:35 | |
| Signed contract | Dec 20, 2016, 15:21 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
коригування Орієнтовного плану фінансування підрядних робіт по об’єкту
ID:
cbb8eea26aa041d3b02a8fa57566c30a
Date:
Dec 20, 2016, 16:20
Number of loaded document:
3/296-16
Date of signature:
Dec 20, 2016, 16:19
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Dec 20, 2016, 16:20 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
з метою продовження виконання зобов’язань за Договором, з урахуванням наявних кошторисних призначень Замовника на 2017 рік Сторонами погоджено Орієнтовний план фінансування підрядних робіт по об’єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Будівництво Будинку правосуддя на вул. Конякіна у м. Луцьку (І черга) (коригування) (код ДК 021:2015 - 45000000-7 "Будівельні роботи")» на 2017 р.
ID:
2f065ed5138b48da9e187b51ffc8c887
Date:
Feb 9, 2017, 09:33
Number of loaded document:
4/23-17
Date of signature:
Feb 9, 2017, 09:33
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Feb 9, 2017, 09:33 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
з метою продовження виконання зобов’язань за Договором, з урахуванням наявних кошторисних призначень Замовника на 2017 рік Сторонами погоджено Орієнтовний план фінансування підрядних робіт по об’єкту «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Будівництво Будинку правосуддя на вул. Конякіна у м. Луцьку (І черга) (коригування) (код ДК 021:2015 - 45000000-7 "Будівельні роботи")» на 2017 р
ID:
e967ae08b99b46dbb4cb36cdfdf114dc
Date:
Feb 9, 2017, 09:37
Number of loaded document:
4/23-17
Date of signature:
Feb 9, 2017, 09:36
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Feb 9, 2017, 09:33 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Change of the consumer price index established by state statistics bodies in accordance with legislation, change of foreign currency exchange rate, change of exchange quotations or Platts indicators, regulated prices (tariffs) and norms applied in the procurement contract, in case of establishing the procedure for changing the price in the procurement contract
Note:
Сторони погодили здійснити перерахунок кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при середньому розряду складності робіт у будівництві - 3,8 в бік збільшення середньомісячної заробітної плати для одного працівника за відпрацьований час за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, та кошти на покриття ризиків,що передбачені у затвердженій в установленому порядку проектній документації (кошторисній частині цієї документації) без збільшення вартості договірної ціни в межах обсягу робіт, передбачених договором підряду
ID:
9dc8b6b23d2d43a5881608e53bdea82e
Date:
May 30, 2017, 15:02
Number of loaded document:
5/69-17
Date of signature:
May 29, 2017, 15:01
| Document name | Document type | Date of publishing |
| License | May 30, 2017, 15:02 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Change of the consumer price index established by state statistics bodies in accordance with legislation, change of foreign currency exchange rate, change of exchange quotations or Platts indicators, regulated prices (tariffs) and norms applied in the procurement contract, in case of establishing the procedure for changing the price in the procurement contract
Note:
Сторони погодили здійснити перерахунок кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при середньому розряду складності робіт у будівництві - 3,8 в бік збільшення середньомісячної заробітної плати для одного працівника за відпрацьований час за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, та кошти на покриття ризиків,що передбачені у затвердженій в установленому порядку проектній документації (кошторисній частині цієї документації) без збільшення вартості договірної ціни в межах обсягу робіт, передбачених договором підряду
ID:
6f76e568fdb149829fa8ab9b515247fb
Date:
May 30, 2017, 15:19
Number of loaded document:
5/69-17
Date of signature:
May 29, 2017, 15:19
| Document name | Document type | Date of publishing |
| License | May 30, 2017, 15:02 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
зменшення обсягів закупівлі
ID:
dfc2ed62982a4e049edc4c6317f96290
Date:
Oct 31, 2017, 14:03
Number of loaded document:
265-16ТД
Date of signature:
Oct 31, 2017, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Oct 31, 2017, 14:03 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
коригування Орієнтовного плану фінансування підрядних робіт по об’єкту на 2017 р.
ID:
a1abdf8907b74ad5b8cda4ba69f65d14
Date:
Nov 17, 2017, 16:08
Number of loaded document:
265-16ТД
Date of signature:
Nov 17, 2017, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Nov 17, 2017, 16:07 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Покращення якості предмета закупівлі без збільшення суми, визначеної в договорі
ID:
a6315a57276a4733907ac22595e2e1e6
Date:
Dec 21, 2017, 17:37
Number of loaded document:
265-16ТД
Date of signature:
Dec 20, 2017, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Dec 21, 2017, 17:37 |
Change №10
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Покращення якості предмета закупівлі без збільшення суми, визначеної в договорі
ID:
bbd83837796241869fa606e0dea00bf2
Date:
Dec 21, 2017, 17:47
Number of loaded document:
265-16ТД
Date of signature:
Dec 20, 2017, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Dec 21, 2017, 17:37 |
Change №11
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Зменшення обсягів закупівлі
ID:
229d590508834c68a7ed3fd5bf84be70
Date:
Dec 28, 2017, 14:47
Number of loaded document:
265-16ТД
Date of signature:
Dec 28, 2017, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 28, 2017, 14:47 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ПАТ "ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"
EDRPOU code:
30248307
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 43005, Волинська область, м. Луцьк, вул. Клима Савура, 29
Information about customer
Name:
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області
EDRPOU code:
26276277
Website:
Address:
Україна, 43010, Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 54-а