ДК 021:2015: 71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (Технічний нагляд по об'єкту: «Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування»)
Valid:
Feb 14, 2024 – Dec 31, 2025
Contract ID :
UA-2024-02-15-010435-a-a1
Number:
20/OD04A_01_TS
Date of signature:
Feb 14, 2024, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: ДК 021:2015: 71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (Технічний нагляд по об'єкту: «Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування»)
Code DK 021:2015:
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
|
Quantity: 1 E51 |
Delivery period: Apr 30, 2025, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 67806, Одеська область, смт Авангард, вул. Спортивна,20 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 2, 09:44 | |
| Electronic signature | May 26, 2025, 12:10 | |
| Electronic signature | May 6, 2025, 08:47 | |
| Electronic signature | Apr 10, 2025, 15:09 | |
| Electronic signature | Dec 31, 2024, 11:28 | |
| Electronic signature | Sep 2, 2024, 11:42 | |
| Electronic signature | Apr 1, 2024, 10:09 | |
|
|
||
| Signed contract | Feb 15, 2024, 16:03 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Note:
відповідно до пункту 8.1 Договору про закупівлю технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті:«Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування» №20/OD04A_01 _ TS від 14.02.2024 року (далі – Договір), уклали дану додаткову угоду про наступне: 1. У зв’язку із звільнення начальника Відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради Луцькова Сергія Григоровича та призначенням на посаду начальника Сирітки Артема Олександровича, внести вказані зміни в преамбулу Договору про закупівлю технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті:«Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування» №20/OD04A_01 _ TS від 14.02.2024 року та змінити підписанта від Замовника в розділі «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» Договору та додатках до Договору. 2. Доповнити Договір пунктам 1.4 наступного змісту: «1.4. Код ДК 021:2015: 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги».
ID:
2a077e68ca1442a3b71dd307f2e11a5f
Date:
Apr 1, 2024, 07:08
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Mar 29, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Apr 1, 2024, 10:08 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Note:
відповідно до пункту 8.1 Договору про закупівлю технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті:«Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування» №20/OD04A_01 _ TS від 14.02.2024 року (далі – Договір), уклали дану додаткову угоду про наступне: 1. У зв'язку із зміною банківських реквізитів Замовника внести зміни в розділ в 20 Договору «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН» змінивши розрахункові рахунки Замовника UA918201720344231014400108469, UA788201720344291009426108469 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172 на UA948201720344261009126108469, UA208201720344291009400108469 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172.
ID:
216a7d47e4164539bf9ab1e2f29780b2
Date:
Sep 2, 2024, 08:41
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Sep 2, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 2, 2024, 11:41 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Change of conditions due to extension of the contract term, sufficient for conducting procurement procedure at the beginning of the next year, in the amount not exceeding 20% of the amount specified in the contract made in the previous year, if expenses for these purposes are approved in the established order
Change of conditions due to extension of the contract term, sufficient for conducting procurement procedure at the beginning of the next year, in the amount not exceeding 20% of the amount specified in the contract made in the previous year, if expenses for these purposes are approved in the established order
Note:
відповідно до пункту 8.1 Договору про закупівлю технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті:«Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування» №20/OD04A_01 _ TS від 14.02.2024 року (далі – Договір), уклали дану додаткову угоду про наступне: 1. У зв'язку із зміною продовження термінів виконання робіт по об’єкту «Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування», продовжити терміни робіт за Договором до 31.03.2024 року виклавши додаток 1 до Договору «Технічне завдання (ТЗ)» в новій редакції. 2. У зв’язку з продовженням термінів виконання робіт за Договором про закупівлю технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті:«Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування» №20/OD04A_01 _ TS від 14.02.2024 року, продовжити термін дії Договору виклавши пункт 7.1 в наступній редакції: «7.1. Цей Договір укладається на строк, визначений договором підряду, укладеним між Замовником та Підрядником, та діє до 31 грудня 2025 року, але в будь – якому разі - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань». 3. Пункт 5.2. Договору викласти в наступній редакції: «5.2. Загальна вартість наданих Робіт за цим Договором за згодою Сторін складає 1,15% від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва Об’єкта та становить 245 810.64 грн. (Двісті сорок п’ять тисяч вісімсот десять гривень 64 копійок) у т.ч. ПДВ 40 968 грн. 44 коп., з них: - на 2024 рік – 131 171 грн 12 коп (Сто тридцять одна тисяча сто сімдесят одна грн 12 коп), в.ч. ПДВ20% - 21861,86 грн - на 2025 рік – 114 639 грн 52 коп (Сто чотирнадцять
ID:
f513981ca8bd4b3cb9c5b38ee1d0182c
Date:
Dec 31, 2024, 09:26
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 30, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 31, 2024, 11:26 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
відповідно до пункту 8.1 Договору про закупівлю технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті: «Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування» №20/OD04A_01 _ TS від 14.02.2024 року, сторони уклали дану додаткову угоду про наступне: 1. У зв'язку із зміною продовження термінів виконання робіт по об’єкту «Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Спортивна 20. Коригування», продовжити терміни робіт за Договором до 30.04.2025 року виклавши додаток 1 до Договору «Технічне завдання (ТЗ)» в новій редакції. 2. У зв’язку із зміною директора ТОВ «ТЕХНАГЛЯДБУД», внести зміни в реквізитах Виконавця, а саме змінивши директора «О.В. Богуцька» на «Т.І. Марченко».
ID:
81635220a128448eb57217ab89e72aa1
Date:
Apr 10, 2025, 12:08
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Apr 7, 2025, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Apr 10, 2025, 15:08 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Note:
Замовник і Виконавець у зв'язку зі змінами суми договору на вартість робіт з технічного нагляду в розмірі 245 810,64 (двісті сорок п’ять тисяч вісімсот десять грн. 64 коп.), в т.ч. ПДВ у сумі 40 968,44 ( сорок тисяч дев’ятсот шістдесят вісім грн. 44 коп.) погодились змінити і доповнити Договір N 20/ OD04A_01_TS від "14" лютого 2024 р. 2. Змінити нижче вказані умови Договору, виклавши їх у наступній редакції: "п. 5.2 Загальна вартість наданих робіт за цим Договором за згодою Сторін складає 1,15% від підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва Об’єкта та становить 240 654,81 грн (двісті сорок тисяч шістсот п'ятдесят чотири грн. 81 коп.) з ПДВ, з них: на 2025 рік - 240 654,81 грн (двісті сорок тисяч шістсот п'ятдесят чотири грн. 81 коп.).
ID:
a4cda4ad400f4b24a670035d0030cc0f
Date:
May 6, 2025, 05:46
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Apr 30, 2025, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | May 6, 2025, 08:46 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони домовилися про усунення помилки, що була допущена при визначені вартості робіт з технічного нагляду
ID:
043266a11bfb49abbf32ab7de5dce91b
Date:
May 26, 2025, 09:09
Number of loaded document:
6
Date of signature:
May 23, 2025, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | May 26, 2025, 12:09 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНАГЛЯДБУД»
EDRPOU code:
41097976
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 65029, Одеська область, місто Одеса, вулиця Дідріхсона, будинок 27, офіс 1
Information about customer
Name:
Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради
EDRPOU code:
43988734
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 67806, Одеська область, смт Авангард, вул. Нижня, 24