Будівельно-монтажні роботи з розробкою науково-проектної документації стадії робоча документація (Р) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. «А»), радіологічного корпусу (літ. «У»), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка № 2) «літ. К», головного входу прохідної № 1 (дві споруди) літ. «Д», «Е», господарчого корпусу № 3 (спорткомплекс) літ. «Р», пральні (літ. «Ф»), господарсько-адміністративного корпусу (літ. «Л»), господарського корпусу № 2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. «С», «Т», хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. «1А» і «1Б»), архіву ренген плівок (в літ. «П»), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. «Н»), трансформаторної підстанції (літ. «О»), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. «Ц»), вузла теплообліку (літ. «М»), господарчого складу (літ. «Ш»), господарчого складу (літ. «Щ»), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. «Ч»), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського … More будинку - клінічний корпус № 1 (літ. «Г»), лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. «Б» і «В»), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва» І-а черга будівництва 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 пускові комплекси, код ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва
Valid:
Jul 4, 2025 – Dec 25, 2027
Contract ID :
UA-2025-03-21-012101-a-a1
Number:
187/2025
Date of signature:
Jul 4, 2025, 16:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Будівельно-монтажні роботи з розробкою науково-проектної документації стадії робоча документація (Р) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. «А»), радіологічного корпусу (літ. «У»), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка № 2) «літ. К», головного входу прохідної № 1 (дві споруди) літ. «Д», «Е», господарчого корпусу № 3 (спорткомплекс) літ. «Р», пральні (літ. «Ф»), господарсько-адміністративного корпусу (літ. «Л»), господарського корпусу № 2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. «С», «Т», хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. «1А» і «1Б»), архіву ренген плівок (в літ. «П»), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. «Н»), трансформаторної підстанції (літ. «О»), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. «Ц»), вузла теплообліку (літ. «М»), господарчого складу (літ. «Ш»), господарчого складу (літ. «Щ»), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. «Ч»), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського … More будинку - клінічний корпус № 1 (літ. «Г»), лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. «Б» і «В»), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва» І-а черга будівництва 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 пускові комплекси, код ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва
Code DK 021:2015:
45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва
|
Quantity: 2 робота |
Delivery period: Dec 25, 2027, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 03022, Київська область, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Oct 13, 11:28 | ||
| Signed contract | Jul 7, 2025, 13:07 | |
| Oct 13, 11:28 | ||
| Not indicated | Jul 7, 2025, 13:07 | |
| Not indicated | Jul 7, 2025, 13:07 | |
| Oct 14, 11:40 | ||
| Not indicated | Jul 7, 2025, 13:07 | |
| Oct 13, 11:28 | ||
| Oct 13, 11:28 | ||
| Oct 14, 11:40 | ||
| Not indicated | Jul 7, 2025, 13:07 | |
| Not indicated | Jul 7, 2025, 13:07 | |
| Oct 13, 11:28 | ||
| Oct 13, 11:28 | ||
| Oct 13, 11:28 | ||
| Not indicated | Jul 7, 2025, 13:07 | |
| Electronic signature | Jul 7, 2025, 13:20 | |
| Oct 13, 11:28 | ||
| Not indicated | Jul 7, 2025, 13:07 | |
| Oct 13, 11:28 | ||
| Not indicated | Jul 7, 2025, 13:07 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Ukraine Facility
Закупівлю здійснено з метою виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (далі – інструмент Ukraine Facility), передбаченого Рамковою Угодою укладеною між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованою Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування
Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility».
1.2. Абзаци п’ятий-сьомий пункту 2.1 Договору викласти в такій редакції:
«2.1. Обсяг фінансування на 2025 рік складає - 41 294 561,01 гривень (сорок один мільйон двісті дев’яносто чотири тисяч п’ятсот шістдесят одна гривня 01 копійка), в тому числі ПДВ - 6 882 426,84 (шість мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисяча чотириста двадцять шість гривень 84 копійок).
Обсяг фінансування на 2026 рік складає – 299 301 292,38 гривень (двісті дев’яносто дев’ять мільйонів триста одна тисяча двісті дев’яносто дві гривень 38 копійок), в тому числі ПДВ – 49 883 548,73 гривень (сорок дев’ять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі п’ятсот сорок вісім гривень 73 копійок).
Обсяг фінансування на 2027 рік складає – 99 402 146,61 гривень (дев’яносто дев’ять мільйонів чотириста дві тисячі сто сорок шість гривень 61 копійок), в тому числі ПДВ – 16 567 024,44 гривень
(шістнадцять мільйонів п’ятсот шістдесят сім тисяч двадцять чотири гривні 44 копійки).
Виконанню та оплаті у 2026, 2027 році підлягають роботи виключно при наявності та відповідно до бюджетних асигнувань та призначень на відповідні цілі.
1.3. Пункт 3.2 Договору викласти в такій редакції:
«3.2. В разі здійснення попередньої оплати (авансування) за Договором попередня оплата (аванс) складає 41 294 561,01 гривень (сорок один мільйон двісті дев’яносто чотири тисячі п’ятсот шістдесят одна гривня 01 копійка), в тому числі ПДВ 6 882 426,84 гривень (шість мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисячі чотириста двадцять шість гривен 84 копійки)».
1.4. Пункт 11.1 Договору викласти в такій редакції:
«Строк виконання Робіт:
- розробка проектно-кошторисної документації на будівництво стадії робоча документація (Р) - 15.02.2025;
- виконання будівельно-монтажних робіт - до 25.12.2027.
Роботи виконуються відповідно до Календарного графіку виконання Робіт (Додаток 3 до Договору), що є невід’ємною частиною Договору.».
1.5. Пункт 19.1 Договору викласти в такій редакції:
«19.1. Підрядник надає Замовнику банківську гарантію повернення авансового платежу за Договором від іноземного або вітчизняного банку (далі – Забезпечення), згідно з вимогами, визначеними Додатком 6 до Договору, який є його невід’ємною частиною.».
1.6. Календарний графік виконання робіт (Додаток 3) викласти у новій редакції згідно з додатком 1 до цієї Додаткової угоди.
1.7. Графік фінансування робіт (Додаток 4) викласти у новій редакції згідно з додатком 2 до цієї Додаткової угоди.
1.8. Вимоги до надання та оформлення банківської гарантії повернення авансового платежу (Додаток 6) викласти у новій редакції згідно з додатком 3 до цієї Додаткової угоди.
1.9. Розділ 6 Договору доповнити пунктами 6.5 – 6.8 такого змісту:
«6.5. Підписанням Договору Сторони погоджують, що у всіх публікаціях,
інформаційних та комунікаційних матеріалах, розроблених у межах виконання кроків Плану України, під час організації заходів, виконання робіт і надання послуг, на закупленому обладнанні та інших товарах, які стали результатом реалізації інструменту Ukraine Facility та виконання Плану України, повинні використовувати емблему Європейського Союзу, яка розміщена на сайті Європейського Союзу (https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/europeanflag-
en#download)без будь-яких змін, зокрема кольору, чи додавання будь-яких елементів до емблеми.
Емблема Європейського Союзу повинна розміщуватися на видному місці на всіх комунікаційних матеріалах, закупленому обладнанні та інших товарах з дотримання інструкції про її використання, що розміщена на сайті Європейського Союзу (https://commission.europa.eu/document/3192a0ef-6bda-4e1a-81ca-65ade2ffad73_en).
До емблеми Європейського Союзу обов’язково додається інформація про джерело фінансування.
Під час посилання на інформацію про джерело фінансування обов’язково зазначається, що конкретний крок Плану України фінансується/співфінансується Європейським Союзом, з використанням таких формулювань: «Цей крок фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility» або «Цей крок співфінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility».
Інформація про джерело фінансування розміщується у місці, де буде легко помітною для цільової аудиторії.
Під час проведення заходів, здійснення публікацій, на інформаційних та комунікаційних матеріалах, розроблених у межах виконання кроків Плану України, необхідно зазначати, що зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
6.6. Виконавець, укладаючи Договір, запевняє та підтверджує, що він:
не є фізичною або юридичною особою, суб’єктом або органом, на які поширюються обмежувальні заходи Європейського Союзу (далі — ЄС) ;
не перебуває під контролем або в управлінні осіб/структур, щодо яких ЄС застосував обмежувальні заходи;
не має кінцевих бенефіціарних власників, які підпадають під обмежувальні заходи ЄС, включаючи фінансові санкції, заборону на участь у закупівлях, обмеження на передачу технологій тощо;
не діє як посередник або представник осіб/структур, які підпадають під обмеження.
6.7. Сторони проінформовані про умови Рамкової угоди щодо забезпечення прозорості й підзвітності реалізації інструменту Ukraine Facility, в тому числі шляхом аудиту з боку органів ЄС, Міністерства фінансів України, Держаудитслужби тощо.
6.8. Виконавець зобов'язується зберігати документи, що стосуються Ukraine Facility, протягом 5 років з моменту завершення відповідного заходу. Це включає всі документи щодо закупівель, договорів, виплат, а також інші документи, пов'язані з виконанням зобов'язань відповідно до Розділу 5, статті 17 Рамкової Угоди».
1.10. Розділ 15 Договору доповнити пунктом 15.3. такого змісту:
«15.3. Замовник має право достроково в односторонньому порядку розірвати Договір, письмово повідомивши Виконавця, у разі, якщо:
до Виконавця або до його кінцевого бенефіціара, до субпідрядника/співвиконавця або до його кінцевого бенефіціара застосовано обмежувальні заходи у вигляді санкцій ЄС у розумінні статті 3
Рамкової Угоди, шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони;
Виконавець/Підрядник або його кінцевий бенефіціар, субпідрядник/співвиконавець або його кінцевий бенефіціар потрапив у санкційні списки ЄС у розумінні статті 3 Рамкової Угоди, шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони;
Виконавець/Підрядник набув статусу особи, зареєстрованої в країні, яка не є прийнятною в розумінні статті 5 Рамкової Угоди, шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони;
Виконавець/Підрядник не надав підтвердження про походження товарів або матеріальних ресурсів у складі робіт чи послуг, або надав підтвердження про походження товарів або матеріальних
ресурсів у складі робіт чи послуг із країни, яка не є прийнятною в розумінні статті 5 Рамкової Угоди, шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони.
Під письмовим повідомленням мається на увазі направлення Замовником офіційного листа на електронну адресу Виконавця, що зазначена в Договорі. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з дати розірвання, зазначеної в листі-повідомленні про розірвання
Договору.».
ID:
874a815d48944b00a68243e0b3fdc511
Date:
Dec 26, 2025, 19:25
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 26, 2025, 20:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 26, 2025, 21:20 | |
| Annexes to the contract | Dec 26, 2025, 21:20 | |
| Electronic signature | Dec 26, 2025, 21:25 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Ukraine Facility
З метою реалізації бюджетної програми на 2024 рік за напрямком використання бюджетних коштів - створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань ДНП “Національний інститут раку», ДНП “Національний інститут раку» уклало договір №340/2024 від 20.12.2024 року з ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД» на виконання будіельних робіт по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» І черга І,ІІ та ІV пускові комплекси будівництва (далі-Об'єкт).
Відповідно додаткової угоди 3 договору №340/2024 від 20.12.2024 року та пункту 2.1. Ціна договору (Договірна ціна) є динамічною та визначається на підставі Додатку 1, що є невід’ємною частиною Договору, враховує всі можливі податки, збори та інші обов’язкові платежі, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) та становить: 53 899 998,00 гривень (п’ятдесят три мільйона вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 8 983 333,00 гривень (вісім мільйонів дев’ятсот вісімдесят три тисячі триста тридцять три грн. 00 коп.).
Обсяг фінансування на 2024 рік складає - 5 064 704,47 гривень (пять мільйонів шістдесят чотири тисячі сімсот чотири грн. 47 коп.), в тому числі ПДВ - 844 117,41 гривень (вісімсот сорок чотири тисячі сто сімнадцять грн. 41 коп.).
Обсяг фінансування на 2025 рік складає - 3 000 000,00 гривень (три мільйона гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ – 500 000,00 гривень (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).
Виконанню та оплаті у 2025 році підлягають роботи виключно при наявності та відповідно до призначень на відповідні цілі, згідно бюджетних асигнувань та інструменту Ukraine Facility.
Джерелом співфінансування виконання робіт є кошти Державного бюджету України, КПКВК-2301800 - Реалізації публічних інвестиційних проектів Міністерства охорони здоров’я України, напрямок використання бюджетних коштів - Реалізація публічного інвестиційного проекту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у ДНП «Національний інститут раку». Закупівля співфінансується Європейським Союзом (інструмент Ukraine Facility).
Обсяг фінансування на 2026 рік складає - 45 835 293,53 гривень (сорок п’ять мільйонів вісімсот тридцять п’ять тисяч двісті дев’яносто три гривни 53 копійки), в тому числі ПДВ - 7 639 215,59 гривень (сім мільйонів шістсот тридцять дев’ять тисяч двісті п’ятнадцять гривень 59 копійок).
Виконанню та оплаті у 2026 році підлягають роботи виключно при наявності та відповідно до бюджетних асигнувань та призначень на відповідні цілі».
28.12.2025 відповідно Актів приймання виконаних робіт за грудень 2025 року КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2025 рік КБ-3, вартість виконаних робіт склала 1 613 303,90 гривень.
Враховуючи зазначене, виникла необхідність внесення змін до договору, а саме: Ціна договору (Договірна ціна) є динамічною та визначається на підставі Додатку 1, що є невід’ємною частиною Договору, враховує всі можливі податки, збори та інші обов’язкові платежі, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) та становить: 53 899 998,00 гривень (п’ятдесят три мільйона вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 8 983 333,00 гривень (вісім мільйонів дев’ятсот вісімдесят три тисячі триста тридцять три грн. 00 коп.).
Обсяг фінансування на 2024 рік складає - 5 064 704,47 гривень (пять мільйонів шістдесят чотири тисячі сімсот чотири грн. 47 коп.), в тому числі ПДВ - 844 117,41 гривень (вісімсот сорок чотири тисячі сто сімнадцять грн. 41 коп.).
Обсяг фінансування на 2025 рік складає – 1 613 303,90 (один мільйон шістсот тринадцять тисяч Триста три гривень 90 копійок), в тому числі ПДВ 268 883,98 (двісті шістдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят три гривень 98 копійок).
Виконанню та оплаті у 2025 році підлягають роботи виключно при наявності та відповідно до призначень на відповідні цілі, згідно бюджетних асигнувань та інструменту Ukraine Facility.
Джерелом співфінансування виконання робіт є кошти Державного бюджету України, КПКВК-2301800 - Реалізації публічних інвестиційних проектів Міністерства охорони здоров’я України, напрямок використання бюджетних коштів - Реалізація публічного інвестиційного проекту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у ДНП «Національний інститут раку». Закупівля співфінансується Європейським Союзом (інструмент Ukraine Facility).
Обсяг фінансування на 2026 рік складає – 47 221 989,63 гривень (сорок сім мільйони двісті двадцять одна тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ять гривень 63 копійок), в тому числі ПДВ - 7 870 331,60 гривень (сім мільйонів вісімсот сімдесят тисяч триста тридцять одна гривня 60 копійок).
Виконанню та оплаті у 2026 році підлягають роботи виключно при наявності та відповідно до бюджетних асигнувань та призначень на відповідні цілі.
ID:
1f76727f1ef240b8aedc15b98ee65cea
Date:
Dec 30, 2025, 06:08
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 29, 2025, 15:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2025, 16:04 | |
| Annexes to the contract | Dec 29, 2025, 16:04 | |
| Electronic signature | Dec 30, 2025, 08:08 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. Відповідно до пунктів 18.13, 18.15 Сторони домовилися внести такі зміни до Договору:
1.1 Пункт 11.1 Договору викласти в такій редакції:
«Строк виконання Робіт:
- розробка проектно-кошторисної документації на будівництво стадії робоча документація (Р) -
31.03.2026;
- виконання будівельно-монтажних робіт - до 25.12.2027.
Роботи виконуються відповідно до Календарного графіку виконання Робіт (Додаток 3 до Договору), що є
невід’ємною частиною Договору.».
1.2 . Календарний графік виконання робіт (Додаток 3) викласти у новій редакції згідно з додатком 1 до цієї
Додаткової угоди.
2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують за ними свої зобов’язання
у повному обсязі.
3. Ця Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Сторін та
є невід’ємною частиною Договору.
ID:
4a99feffd12449569840d47694b900b2
Date:
Feb 17, 13:46
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Feb 13, 17:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Feb 17, 15:43 | |
| Electronic signature | Feb 17, 15:46 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до пунктів 18.13, 18.15 Сторони домовилися внести такі зміни до Договору:
1.1 Пункт 11.1 Договору викласти в такій редакції:
«Строк виконання Робіт:
- розробка проектно-кошторисної документації на будівництво стадії робоча документація (Р) - 30.04.2026.
- виконання будівельно-монтажних робіт - до 25.12.2027.
Роботи виконуються відповідно до Календарного графіку виконання Робіт (Додаток 3 до Договору), що є невід’ємною частиною Договору.».
1.2. Календарний графік виконання робіт (Додаток 3) викласти у новій редакції згідно з додатком 1 до цієї Додаткової угоди.
ID:
b1b01cf9a2d74dbb87cf8e066c04d027
Date:
Apr 3, 14:54
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Mar 31, 14:51
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Apr 3, 14:53 | |
| Not indicated | Apr 3, 14:53 | |
| Electronic signature | Apr 3, 14:54 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. Відповідно до пунктів 2.4, 18.13, 18.15 Сторони домовилися внести такі зміни до Договору:
1.1. Абзаци п’ятий-сьомий пункту 2.1 Договору викласти в такій редакції:
«2.1. Обсяг фінансування на 2025 рік складає - 41 294 561,01 гривень (сорок один мільйон двісті дев’яносто чотири тисяч п’ятсот шістдесят одна гривня 01 копійка), в тому числі ПДВ - 6 882 426,84 (шість мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисяча чотириста двадцять шість гривень 84 копійок).
Обсяг фінансування на 2026 рік складає - 151 955 510,00 (сто п’ятдесят один мільйон дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот десять) гривень 00 коп., в тому числі ПДВ - 25 325 918,33 (двадцять п’ять мільйонів триста двадцять п’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять) гривень 33 коп.
Обсяг фінансування на 2027 рік складає 246 747 928,99 (двісті сорок шість мільйонів сімсот сорок сім тисяч дев’ятсот двадцять вісім) гривень 99 коп., в тому числі ПДВ – 41 124 654,83 (сорок один мільйон сто двадцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят чотири) гривень 83 коп.
Виконанню та оплаті у 2026, 2027 році підлягають роботи виключно при наявності та відповідно до бюджетних асигнувань та призначень на відповідні цілі».
1.2. Календарний графік виконання робіт (Додаток 3) викласти у новій редакції (додається).
1.3. Графік фінансування робіт (Додаток 4) викласти у новій редакції (додається).
1.4. Уточнити договірну ціну в міру виконання робіт, виклавши розрахунок № 8 до Договірної ціни, а саме: кошторис на проектні роботи – в новій редакції (додається).
2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують за ними свої зобов’язання у повному обсязі.
ID:
47e5ad7213474895af25cb2ca18c92ce
Date:
Jun 2, 15:20
Number of loaded document:
5
Date of signature:
May 29, 17:11
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 2, 15:20 | |
| Not indicated | Jun 2, 15:13 | |
| Not indicated | Jun 2, 15:13 | |
| Not indicated | Jun 2, 15:13 | |
| Not indicated | Jun 2, 15:13 | |
| Not indicated | Jun 2, 15:13 | |
| Not indicated | Jun 2, 15:13 | |
| Not indicated | Jun 2, 15:13 | |
| Not indicated | Jun 2, 15:13 | |
| Not indicated | Jun 2, 15:13 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД"
EDRPOU code:
21650831
Website:
Not indicated
Address:
Україна, Київська область, Вишгород, 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА, будинок 4
Information about customer
Name:
Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку"
EDRPOU code:
02011976
Website:
Address:
Україна, 03032, м. Київ, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43