Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту: "Будівництво системи лінійної телемеханіки Бібрського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів на території Львівської області" (Будівельні роботи та поточний ремонт)
Valid:
Oct 4, 2022 – Jul 23, 2024
Contract ID :
UA-2022-07-21-006397-a-a1
Number:
4600006595
Date of signature:
Oct 4, 2022, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту: "Будівництво системи лінійної телемеханіки Бібрського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів на території Львівської області"
Code DK 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
Code:
000 Не визначений
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Jul 7, 2023, 00:00 |
Place of delivery: Україна |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Oct 4, 2022, 16:30 | |
| Signed contract | Oct 4, 2022, 16:30 | |
| Electronic signature | Sep 2, 2024, 17:58 | |
| Electronic signature | Oct 4, 2022, 16:31 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Згідно ст. 188 Господарського Кодексу України, ст. 651, 653, 654 Цивільного Кодексу України, п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п.4.11, 15.1 Договору
ID:
3dfb8aebc9234cd3853fcf055bf59576
Date:
Jan 23, 2023, 13:36
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Jan 20, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 23, 2023, 13:36 | |
| Signed contract | Jan 23, 2023, 13:36 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
зміна реквізитів Підрядника
ID:
a74f7a0c56d3481687d01580748ba75c
Date:
Jul 19, 2023, 09:13
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jul 17, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Jul 19, 2023, 09:12 | |
| Electronic signature | Jul 19, 2023, 09:13 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
згідно зі ст.188 Господарського кодексу України, ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного Кодексу України, п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та пункту 4.11, 15.1 Договору.
ID:
b45eb75fec8b4c94a4f832b8967b47bc
Date:
Dec 25, 2023, 12:58
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 22, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 25, 2023, 14:58 | |
| Signed contract | Dec 25, 2023, 14:58 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
згідно зі ст.188 Господарського кодексу України, ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного Кодексу України, п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) та пунктів 4.11, 6.2, 15.1 Договору.
ID:
054c85be55fa4d64b1389a26390a494c
Date:
Mar 29, 2024, 12:01
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Mar 27, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Mar 29, 2024, 14:01 | |
| Electronic signature | Mar 29, 2024, 14:01 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА-СОФТ"
EDRPOU code:
36376572
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 01103, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА МИХАЙЛА, будинок 2-А, приміщення 429
Information about customer
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"
EDRPOU code:
42795490
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03065, Київська область, Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44