Благоустрій території біля буд. № 13 на вул. Симоненка в м. Івано-Франківську (капітальний ремонт) (ДК 021:2015 – 45233000-9 будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)
Valid:
Aug 5, 2021 – Dec 31, 2023
Contract ID :
UA-2021-06-15-014399-b-b1
Number:
200/21
Date of signature:
Aug 5, 2021, 13:19
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Благоустрій території біля буд. № 13 на вул. Симоненка в м. Івано-Франківську (капітальний ремонт) (ДК 021:2015 – 45233000-9 будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)
Code DK 021:2015:
45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Dec 31, 2023, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, біля буд. № 13 на вул. Симоненка |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Aug 5, 2021, 13:21 | |
| Electronic signature | Aug 5, 2021, 13:21 | |
|
|
||
| Signed contract | Aug 5, 2021, 13:20 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника та відсутністю бюджетних призначень в повному обсязі у 2021 р., що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі" (зі змінами та доповненнями), умовами даного Договору підряду, сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
c4a704334c2944698f07b7aded5710bd
Date:
Dec 15, 2021, 14:18
Number of loaded document:
461/21
Date of signature:
Dec 15, 2021, 13:26
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 15, 2021, 14:06 | |
| Electronic signature | Dec 15, 2021, 14:18 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв'язку із затримкою бюджетного фінансування витрат Замовника, що підтверджує виникнення об'єктивних обставин, які спричинили продовження виконання зобов'язань по даному Договору, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
97bad301fb8a43abadc25d61ab8465b1
Date:
Dec 16, 2022, 11:30
Number of loaded document:
308/22
Date of signature:
Dec 16, 2022, 11:26
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 16, 2022, 11:28 | |
| Electronic signature | Dec 16, 2022, 11:30 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Note:
Враховуючи уточнюючий дефектний акт та враховуючи фактичний обсяг видатків Замовника, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про публічні закупівлі", умовами даного Договору підряду, Сторони погодили внести зміни до Договору підряду.
ID:
c23399d4439f44a7b2416b1ca582b367
Date:
Jan 9, 2023, 14:52
Number of loaded document:
1/23
Date of signature:
Jan 9, 2023, 14:38
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 9, 2023, 14:52 | |
| Annexes to the contract | Jan 9, 2023, 14:48 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ФОП ЗАЙЛЕР МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
EDRPOU code:
2248921357
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 77100, Івано-Франківська область, Галицький район, місто Галич, ВУЛИЦЯ КАРАЇМСЬКА буд. 3 кв. 12
Information about customer
Name:
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
EDRPOU code:
43905443
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7