Роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у м. Бердичеві (І черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.) Коригування.» (Код ДК 021:2015 – 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)
Valid:
Jun 21, 2023 – Dec 31, 2024
Contract ID :
UA-2023-06-23-012496-a-b1
Number:
208
Date of signature:
Jun 21, 2023, 13:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у м. Бердичеві (І черга будівництва, потужністю 12500м3/доб.) Коригування.» (Код ДК 021:2015 – 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)
Code DK 021:2015:
71320000-7 Послуги з інженерного проектування
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Dec 10, 2024, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 87 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 8, 2025, 00:30 | |
| Signed contract | Jun 23, 2023, 18:38 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до ст.651-654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, на підставі листа Підрядника за вих.№05/80т від 15.12.2023р., пп. 4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, п.п. 3 п. 16.1 Договору на коригування проектно-кошторисної документації №208 від 21.06.2023 року, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та строк дії договору без збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.
ID:
d07a7fd0e0a645b2a3b013c708d2c8d7
Date:
Dec 22, 2023, 15:17
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 19, 2023, 17:13
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 22, 2023, 17:16 | |
| Electronic signature | Dec 22, 2023, 17:17 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до ст.651-654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, пп. 4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, п.п. 3 п. 16.1 Договору на коригування проектно-кошторисної документації №208 від 21.06.2023 року, на підставі листа Підрядника за вих.№18/03 від 18.03.2024р., Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та строк дії договору без збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.
ID:
094c0a70699c4f8690c62c47c53cd422
Date:
Mar 25, 2024, 17:17
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Mar 20, 2024, 17:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Mar 25, 2024, 19:15 | |
| Electronic signature | Mar 25, 2024, 19:17 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до рішення Бердичівької міської ради Житомирської області №1347 від 08.05.2024 "Про внесення змін в назву обєкту будівництва", ст.651-654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, пп. 4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, п.п. 3 п. 16.1 Договору на коригування проектно-кошторисної документації №208 від 21.06.2023 року, на підставі листа Підрядника за вих.№29/05 від 29.05.2024р., Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та строк дії договору без збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
ID:
9d96ec2e37ea4d26ac1b5fd963f9d573
Date:
Jun 7, 2024, 09:12
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Jun 5, 2024, 12:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 7, 2024, 12:12 | |
| Not indicated | Jun 7, 2024, 12:08 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
ID:
0e8a2733b07f4e29add50f89ac6d060d
Date:
Aug 27, 2024, 11:02
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Aug 27, 2024, 13:53
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Aug 27, 2024, 13:57 | |
| Not indicated | Aug 27, 2024, 13:57 | |
| Electronic signature | Aug 27, 2024, 14:02 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
продовження строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
ID:
7cbb201cb560493a8d8b456ceb83787e
Date:
Nov 28, 2024, 12:50
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Nov 25, 2024, 14:42
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Nov 28, 2024, 14:44 | |
| Electronic signature | Nov 28, 2024, 14:50 | |
| Not indicated | Nov 28, 2024, 14:44 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТОМИРСЬКА АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА МАЙСТЕРНЯ"
EDRPOU code:
36549029
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 10009, Житомирська область, місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВІТРУКА будинок 42/7
Information about customer
Name:
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДИЧІВВОДОКАНАЛ"
EDRPOU code:
32569790
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, буд. 87