Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Стерченської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.. Шкільній, 10 в с. Стерче Глибоцької територіальної громади Чернівецької області.
Valid:
Jul 29, 2021 – Dec 31
Contract ID :
UA-2021-06-30-003780-c-c1
Number:
182
Date of signature:
Jul 29, 2021, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Стерченської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.. Шкільній, 10 в с. Стерче Глибоцької територіальної громади Чернівецької області.
Code DK 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
|
Quantity: 1 E51 |
Delivery period: Dec 31, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 60400, Чернівецька область, Чернівецький район, с. Стерче, вул.. Шкільна, 10 (Стерченська ЗОШ І-ІІІ ступенів ). |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 2, 15:40 | |
| Electronic signature | Dec 22, 2023, 16:50 | |
| Electronic signature | Dec 31, 2022, 12:56 | |
| Electronic signature | Dec 14, 2021, 16:09 | |
| Electronic signature | Dec 14, 2021, 15:42 | |
| Electronic signature | Aug 6, 2021, 10:56 | |
| Electronic signature | Jul 29, 2021, 13:53 | |
|
|
||
| Signed contract | Jul 29, 2021, 13:51 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Change of the consumer price index established by state statistics bodies in accordance with legislation, change of foreign currency exchange rate, change of exchange quotations or Platts indicators, regulated prices (tariffs) and norms applied in the procurement contract, in case of establishing the procedure for changing the price in the procurement contract
Note:
Згідно норм Господарського кодексу України та умовами самого договору підряду від 29.07.2021 року №182, Договірна ціна комплексу робіт складає 1253450,28 грн. (Один мільйон двісті п’ятдесят три тисячі чотириста п’ятдесят гривень 28 копійок), без ПДВ. Сума юридичних зобов’язань на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку Стерченської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.. Шкільній, 10 в с. Стерче Глибоцької територіальної громади Чернівецької області» за рахунок додатково виділених коштів з місцевого бюджету що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку на підставі рішення IV сесії VIII скликання від 04.03.2021 року № 244-4/21 на 2021 рік згідно договору № 182 від 29.07.2021 року складає 400 000,00 грн. (Чотириста тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. В разі виділення кошторисних призначень сума буде збільшена шляхом укладання додаткової угоди терміном дії до 31.12.2021 року.
ID:
e44b93a1202146de9adbbd7b513419e1
Date:
Aug 6, 2021, 10:53
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Aug 5, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Aug 6, 2021, 10:53 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Change of the consumer price index established by state statistics bodies in accordance with legislation, change of foreign currency exchange rate, change of exchange quotations or Platts indicators, regulated prices (tariffs) and norms applied in the procurement contract, in case of establishing the procedure for changing the price in the procurement contract
Note:
Внести зміни до назви «Підрядник» та Директор згідно рішення засновника № 01/2021 КМП» Глибоцьке Будівельно-Монтажне Управління від 17.11.2021 року, та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 30.11.2021р.., відповідно Договору на закупівлю робіт № 182 від «29» липня 2021р., викласти в наступній редакції: Приватне підприємство «Глибоцьке Будівельно-Монтажне Управління» яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, надалі – Підрядник, в особі Директора Шкробанця Георгія Драгошовича , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони.
ID:
4660c036177140e58cab63174d6cd328
Date:
Dec 14, 2021, 15:39
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 14, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 14, 2021, 15:39 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Згідно норм Господарського кодексу України та умовами самого договору підряду від 29.07.2021 року №182, Договірна ціна комплексу робіт складає 1253450,28 грн. (Один мільйон двісті п’ятдесят три тисячі чотириста п’ятдесят гривень 28 копійок), без ПДВ. Відповідно до рішення сесії від 09.12.2021р. №994-17/21 виділено додаткові кошти на 2021рік для даного виду робіт у сумі 295 685,99 грн., тому вирішено внести зміни в календарний графік і перенести дані кошти з 2022 року і додати у 2021рік. Пункт 3.1 Договору № 182 від 29 липня 2021року викласти в такій редакції: Договірна ціна визначена в Додатку 1, що є невід’ємною частиною даного Договору, розрахована відповідно до державних будівельних норм, є динамічною та складає 1253450,28 грн. (Один мільйон двісті п’ятдесят три тисячі чотириста п’ятдесят гривень 28 копійок), без ПДВ . В тому числі призначення на 2021 рік в сумі 695 685,99 (Шістсот дев’яносто п’ять тисяч шістсот вісімдесят п’ять гривень 99 копійок), на 2022 рік згідно календарного плану-графіку виконаних робіт в сумі 557 764,29 ( П’ятсот п’ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят чотири гривні 29 копійок).
ID:
51fb337e1b98416dbf3a772b08103df7
Date:
Dec 14, 2021, 16:00
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 14, 2021, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 14, 2021, 15:56 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
керуючись п.4. ч.5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 14.1.3 розділу, 14. Інші умови, Договору на закупівлю робіт № 182 від 29 липня 2021 року (далі — Договір) та нормами статей 651–654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, враховуючи, що 07.11.2022 набрав чинності Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"», який затверджує Указ Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (далі — Указ № 757) щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21.11.2022 строком на 90 діб, уклали цю додаткову угоду до Договору на закупівлю робіт № 182 від 29 липня 2021року (далі — Договір) про таке: 1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору на закупівлю робіт № 182 від 29.07.2021 року та виконання зобов’язань по ньому та внести зміни в календарний графік виконання робіт і викласти пункти: - 3.1 Розділу 3. Ціна договору, та п.17.1 Розділу 17.Строк дії договору до 31,12,2023р.
ID:
f592ec2c19d248159ef8b7875bc402d0
Date:
Dec 31, 2022, 12:55
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 30, 2022, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 31, 2022, 12:55 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись п.4. ч.5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 14.1.3 розділу, 14. Інші умови, Договору на закупівлю робіт № 182 від 29 липня 2021 року (далі — Договір) та нормами статей 651–654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, враховуючи, що 08.11.2023 набрав чинності Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"», який затверджує Указ Президента України від 06.11.20232 № 734/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (далі — Указ № 734) щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 строком на 90 діб, уклали цю додаткову угоду до Договору на закупівлю робіт № 182 від 29 липня 2021року (далі — Договір) про таке: 1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору на закупівлю робіт № 182 від 29.07.2021 року та виконання зобов’язань по ньому до 31.12.2024 року та внести зміни в календарний графік виконання робіт і викласти пункти: - 3.1 Розділу 3. Ціна договору, та п.17.1 Розділу 17. в новій редакції.
ID:
6ecbacc314354d288c84e5f55211ef8b
Date:
Dec 22, 2023, 14:49
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Dec 22, 2023, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 22, 2023, 16:49 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись п.4. ч.5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 14.1.3 розділу, 14. Інші умови, Договору на закупівлю робіт 182 від 29.07.2021 р. та нормами статей 651- 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, Закону України який затверджує Указ Президента України від 28.10.2024 № 740/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (далі — Указ № 740/2024) щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 10.11.2024 строком на 90 діб, уклали цю додаткову угоду до Договору на закупівлю робіт № 182 від 29.07.2021р. про таке: 1.Сторони домовились продовжити строк дії Договору на закупівлю робіт № 182 від 29.07.2021р. року та виконання зобов'язань по ньому та внести зміни в календарний графік виконання робіт і викласти пункти: - 3.1 Розділу 3. Ціна договору, та п.17.1 Розділу 17.Строк дії договору в новій редакції.
ID:
9f390dc663904b70994e4e92f310a902
Date:
Dec 12, 2024, 12:33
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Dec 12, 2024, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 12, 2024, 12:33 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
керуючись п.4. ч.5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 14.1.3 розділу, 14. Інші умови, Договору на закупівлю робіт 182 від 29.07.2021 р. (далі — Договір) та нормами статей 651- 654 Цивільного кодексу України, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали цю додаткову угоду №7 до Договору на закупівлю робіт № 182 від 29.07.2021р. (далі — Договір) про таке: 1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору на закупівлю робіт № 182 від 29.07.2021р. року та виконання зобов'язань по ньому та внести зміни в календарний графік виконання робіт
ID:
fe062ff9b78249a09348260f53a03692
Date:
Jan 2, 15:09
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Dec 31, 2025, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jan 2, 15:08 | |
| Schedule and stages | Jan 2, 15:09 | |
| Annexes to the contract | Jan 2, 15:08 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛИБОЦЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ"
EDRPOU code:
30496349
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 60400 , Чернівецька область, Глибока, 60400, Чернівецька обл., Глибоцький район, селище міського типу Глибока, ВУЛИЦЯ ХОТИНСЬКА, будинок 9 "А"
Information about customer
Name:
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької селищної ради
EDRPOU code:
42788771
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 60400, Чернівецька область, селище міського типу Глибока, вулиця Шевченка, 1