Капітальний ремонт мостового переходу з підходами на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О191308 Ромни-Чеберяки-Андріяшівка, км 9+361 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Valid:
Sep 24, 2021 – Apr 19, 2024
Contract ID :
UA-2021-07-23-003788-c-c1
Number:
3К-МД/3210
Date of signature:
Sep 24, 2021, 09:45
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Капітальний ремонт мостового переходу з підходами на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О191308 Ромни-Чеберяки-Андріяшівка, км 9+361 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Code DK 021:2015:
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Mar 31, 2024, 22:00 |
Place of delivery: Україна, Відповідно до документації |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Apr 22, 2024, 15:12 | |
| Electronic signature | Sep 27, 2021, 09:51 | |
| Electronic signature | Apr 22, 2024, 15:13 | |
| Signed contract | Sep 27, 2021, 09:50 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони уклали цю додаткову угоду про наступне.
1. Пункти 4.6. та 4.7. договору від 24.09.2021 № 3 К-МД/3210 (далі – Договір) викласти в наступній редакції:
«4.6. Фінансування робіт здійснюється відповідно до Плану фінансування, який погоджується Сторонами після затвердження Замовником плану використання бюджетних коштів на відповідний рік та є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток 3)
4.7. Замовник має право скорегувати План фінансування протягом поточного року у разі внесення відповідних змін головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування відповідних робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів відповідно до фінансування головним розпорядником коштів.
Одночасно із внесенням вищезазначених змін Сторони вносять зміни до цього Договору, що оформляється шляхом укладання додаткових угод.»
2. Пункти 12.3. Договору викласти в наступній редакції:
«12.3. План фінансування (Додаток 3)»
3. Додаток 3 до Договору викласти у редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
4. Інші умови Договору залишаються без змін.
5. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
ID:
3813fb19ea24477e969081aceffa4eb5
Date:
Oct 5, 2021, 11:23
Number of loaded document:
ДУ № 2 від 04.10.2021
Date of signature:
Oct 4, 2021, 11:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 5, 2021, 11:23 | |
| Annexes to the contract | Oct 5, 2021, 11:22 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 5.1 договору від 24.09.2021 № 3 К-МД/3210 (далі – Договір), у зв’язку із затримкою отримання замовником дозволу на виконання будівельних робіт, Сторони дійшли згоди:
1. Пункт 3.1. договору від 24.09.2021 № 3 К-МД/3210 викласти в наступній редакції:
«3.1. Ціна цього Договору становить 9 923 000,00 грн (дев’ять мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі гривень) з урахуванням ПДВ, що станом на дату укладення Договору дорівнює загальній вартості робіт.
Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином:
2021 рік – 0,00 грн (нуль гривень);
2022 рік – 9 923 000,00 грн (дев’ять мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі гривень), у тому числі ПДВ: 1 653 833,33 грн.;
Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися в залежності від фактичного фінансування протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору, що буде визначатися додатковими угодами.
2. Календарний графік виконання робіт до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
3. План фінансування робіт до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
ID:
d3404c4d4c154a2081a8914e1899f4f1
Date:
Dec 28, 2021, 14:32
Number of loaded document:
Дод. угода №3 від 24.12.2021
Date of signature:
Dec 24, 2021, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 28, 2021, 14:32 | |
| Annexes to the contract | Dec 28, 2021, 14:31 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони дійшли згоди продовжити дію договору до 31.12.2023 року.
ID:
074c5f231cdd4c4b97b57c218b1605cf
Date:
Nov 24, 2022, 17:08
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Nov 21, 2022, 09:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Nov 24, 2022, 17:08 | |
| Annexes to the contract | Nov 24, 2022, 17:07 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України Сторони дійшли згоди календарний графік виконання робіт (додаток 2 ) та план фінансування робіт (додаток 3 ) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
ID:
5595710af42b4d80acf76d05771576f9
Date:
May 25, 2023, 14:52
Number of loaded document:
Дод. угода №5 від 23.05.2023
Date of signature:
May 23, 2023, 09:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | May 25, 2023, 14:52 | |
| Annexes to the contract | May 24, 2023, 12:30 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони дійшли згоди:
1. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до договору підряду від 24.09.2021 № 3К-МД/3210 (далі – Договір)) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
2. План фінансування (Додаток 3 до Договору) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
3. Внести зміни до розділу XIII «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» Договору, змінивши реквізити Підрядника: UA 938201720355319117000701760 ДКСУ м. Київ на UA838201720355989107000701760 ДКСУ м. Київ
ID:
2d62254b8b1748bcbaf24476ebe727aa
Date:
Jul 14, 2023, 14:30
Number of loaded document:
Дод. угода №6 від 13.07.2023
Date of signature:
Jul 13, 2023, 09:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 14, 2023, 14:30 | |
| Annexes to the contract | Jul 14, 2023, 14:28 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, у зв’язку з неможливістю виконання через несприятливі погодні умови частини запланованих на 2023 рік робіт з капітального ремонту мостового переходу з підходами на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О191308 Ромни-Чеберяки-Андріяшівка, км 9+361, Сторони дійшли згоди:
1. Продовжити дію договору підряду від 24.09.2021 № 3К-МД/3210 (далі – Договір) на 2024 рік.
2. Пункт 3.1. Договору викласти у наступній редакції:
«3.1. Ціна цього Договору становить 9 923 000,00 грн (дев’ять мільйонів дев’ятсот двадцять три тисячі гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ, що станом на дату укладення Договору дорівнює загальній вартості робіт.
Ціна Договору розподіляється по роках наступним чином:
2021 рік – 0,00 грн (нуль гривень, 00 коп.), у тому числі ПДВ: 0,00 грн.;
2022 рік – 0,00 грн (нуль гривень, 00 коп.), у тому числі ПДВ: 0,00 грн.;
2023 рік – 5 032 160,34 грн (п’ять мільйонів тридцять дві тисячі сто шістдесят гривень 34 коп.), у тому числі ПДВ 838 693,39 грн.;
2024 рік – 4 890 839,66 грн (чотири мільйони вісімсот дев’яносто тисяч вісімсот тридцять дев’ять гривень 66 коп.), у тому числі ПДВ 815 139,94 грн.
Суми взятих Замовником бюджетних зобов’язань за цим Договором можуть корегуватися в залежності від фактичного фінансування протягом терміну дії Договору та в межах ціни Договору, що буде визначатися додатковими угодами».
3. Пункт 5.1. Договору викласти у наступній редакції:
«5.1. Строк (термін) виконання робіт – згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток 2), який є невід’ємною частиною Договору, але в межах часу з дати укладання договору до 31 березня 2024 року».
4. Пункт 10.1. Договору викласти у наступній редакції:
«10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, а в частині виконання робіт – з моменту затвердження бюджетного фінансування на об’єкт, що є предметом закупівлі, та діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків - до повного виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором».
5. В Договірній ціні (Додаток 1 до Договору) слова «що здійснюється в 2021-2023 роках» замінити словами «що здійснюється в 2021-2024 роках».
6. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2 до Договору) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
7. План фінансування (Додаток 3 до Договору) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
8. Інші умови Договору залишаються без змін.
9. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
ID:
68bc3a9b0f0047dcb21de69b425c47b2
Date:
Dec 28, 2023, 10:40
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Dec 27, 2023, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 28, 2023, 12:40 | |
| Annexes to the contract | Dec 28, 2023, 12:39 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВ "КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ"
EDRPOU code:
41006023
Website:
Address:
Україна, 61035, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 29
Information about customer
Name:
Державне підприємство "Дороги Сумщини"
EDRPOU code:
42524164
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 40022, Сумська область, Суми, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, БУДИНОК 9