Будівництво "Будинку правосуддя" по вул. Юрія Кондратюка, буд. №5, місто Сміла Черкаської області

Valid:

Aug 14, 2018 – Dec 31, 2022

Contract ID :

UA-2018-06-23-000912-a-b1

Number:

172-18

Date of signature:

Aug 14, 2018, 00:00

Items list

Name	Quantity	Delivery period	Place of delivery
Name: Будівництво "Будинку правосуддя" по вул. Юрія Кондратюка, буд. №5, місто Сміла Черкаської області Code DK 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель	Quantity: 1 роб	Delivery period: Jul 1, 2020, 16:00	Place of delivery: Україна, 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул.Юрія Кондратюка, буд. №5

Name:

Будівництво "Будинку правосуддя" по вул. Юрія Кондратюка, буд. №5, місто Сміла Черкаської області

Code DK 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель

Quantity:

1 роб

Delivery period:

Jul 1, 2020, 16:00

Place of delivery:

Україна, 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул.Юрія Кондратюка, буд. №5

Procurement documents

Document name	Document type	Date of publishing
Договір 172-18.pdf Download	Signed contract	Aug 16, 2018, 14:11
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18
sign.p7s	Electronic signature	Aug 16, 2018, 14:18

Changes to contract

Change №1

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п.21.1 Розділу ХХІ договору № 172-18 від 14.08.2018 р., сторони за взаємною згодою сторін, з метою приведення додатку № 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду у капітальному будівництві» домовились викласти додаток № 2 у новій редакції

ID:

d231a643caf14d1b92bf3bc2f81bd423

Date:

Aug 22, 2018, 15:52

Number of loaded document:

172-18

Date of signature:

Aug 22, 2018, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Дод угода 1.pdf Download	Signed contract	Aug 22, 2018, 15:52
Повідомлення про внесення змін.pdf Download	License	Aug 22, 2018, 15:52

Change №2

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п.21.1 Розділу ХХІ договору № 172-18 від 14.08.2018 р.: 1. Сторони за взаємною згодою сторін, на виконання умов пункту 2.8 Розділу ІІ Договору домовилися викласти додаток №2 «Календарний графік робіт» до Договору в новій редакції; 2. Сторони за взаємною згодою сторін, з метою дотримання норм бюджетного законодавства домовилися викласти п.4.2 Розділу IV Договору в новій редакції: «4.2. Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27.12.2001 № 1764, постанови Кабінету Міністрів України « По здійснення попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 № 117 Замовник може здійснити попередню оплату на придбання матеріалів в розмірі до 30 % вартості робіт, визначених на поточний бюджетний період. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів у строк, що не перевищує трьох місяців після одержання авансу, але не пізніше 25 грудня поточного року. По закінченню цього терміну невикористана суми авансу повертаються Замовнику»

ID:

20cf4577c63b44e990558df6f0017bd3

Date:

Dec 3, 2018, 11:05

Number of loaded document:

172-18

Date of signature:

Nov 30, 2018, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Дод угода 2.pdf Download	Signed contract	Dec 3, 2018, 11:05
Повідомлення 2.pdf Download	License	Dec 3, 2018, 11:05

Change №3

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п.21.1 Розділу ХХІ договору № 172-18 від 14.08.2018 р., сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмету закупівлі домовились викласти п.4.3. розділу IV та Додаток 4 до договору, у новій редакції

ID:

a1f539ba27d84f238c45066aec62c76f

Date:

Jan 2, 2019, 12:23

Number of loaded document:

172-18

Date of signature:

Dec 30, 2018, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Додаткова угода 3.pdf Download	Not indicated	Jan 2, 2019, 12:23

Change №4

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п.4.4 Розділу IV договору № 172-18 від 14.08.2018 р., сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмету закупівлі, домовились викласти п. 4.2 та п. 4.3 розділу IV Договору та Додаток 2 та Додаток 4 до Договору, у новій редакції

ID:

b66392468cb54de48a9aee4d96008958

Date:

Mar 21, 2019, 10:43

Number of loaded document:

172-18

Date of signature:

Mar 20, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Повідомлення Покров буд.pdf Download	License	Mar 21, 2019, 10:43
Повідомлення про внесення змін .pdf Download	License	Jan 2, 2019, 12:23
Додаток 4 до дог.172-18.pdf Download	Signed contract	Mar 21, 2019, 10:43

Change №5

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п.4.4 Розділу ІV договору від 14.08.2018 р. № 172-18, сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмету закупівлі домовились викласти в новій редакції Додатки до Договору: №2 «Календарний графік робіт», №4 «План фінансування»

ID:

700d0204ba824c608637ad47bec36507

Date:

Mar 27, 2019, 16:34

Number of loaded document:

172-18

Date of signature:

Mar 27, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
додаткова угода _5 до договору від 14.08.2018.pdf Download	Signed contract	Mar 27, 2019, 16:34
Повідомлення про зм. Сміла Будівництво 27.03.2019.docx Download	License	Mar 27, 2019, 16:34

Change №6

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п.п.3.7,п.21.1 Договору від 14.08.2018р. № 172-18, сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою приведення структури договірної ціни на об’єкті будівництва у відповідність до Зведеного кошторисного розрахунку вартості цього об’єкту домовились викласти Додаток №1 «Договірна ціна» до Договору та банківські реквізити підрядника в новій редакції.

ID:

dcc04c86770a4c1c81659c645532e829

Date:

Oct 10, 2019, 15:27

Number of loaded document:

Date of signature:

Oct 10, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Додаткова угода 6.pdf Download	Not indicated	Oct 10, 2019, 15:27
Повідомлення про внесення змін Покров Буд.pdf Download	Not indicated	Oct 10, 2019, 15:27

Change №7

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. п. 4.4, 21.1 Договору від 14.08.2018 р. № 172-18, сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань домовились викласти п. 2.1 розділу II, п.4.3 розділу IV, п. 20.1 розділу XX Договору, Додаток №2 «Календарний графік робіт» до Договору, Додаток №4 «План фінансування» до Договору в новій редакції.

ID:

c0e402c8c11942fc9c3ee7c8211615da

Date:

Oct 22, 2019, 15:03

Number of loaded document:

Date of signature:

Oct 21, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Дод.угода 7.pdf Download	Signed contract	Oct 22, 2019, 15:03
Повідомлення про внесення змін Сміла.pdf Download	License	Oct 22, 2019, 15:03

Change №8

Status:

Confirmed

Change cause:

Agreed price change downwards (without changing the quantity (volume) and quality of goods, works and services)

Note:

На підставі п. п. 4.4, п.21.1 Договору від 14.08.2018 р. № 172-18, сторони за взаємною згодою сторін та за узгодженою зміною ціни в бік зменшення, без зміни обсягу робіт по об’єкту домовились викласти п. 3.1 розділу III, п. 4.3 розділу IVДоговору, Додаток №1 «Договірна ціна» до Договору, Додаток №3 «Протокол погодження договірної ціни» до Договору, Додаток №4 «План фінансування» до Договору в новій редакції.

ID:

6aa274badafe4065906decc120dc6d50

Date:

Oct 25, 2019, 14:57

Number of loaded document:

Date of signature:

Oct 25, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Повідомлення про внесення змін (2).pdf Download	License	Oct 25, 2019, 14:56
Дод угода 8.pdf Download	Signed contract	Oct 25, 2019, 14:56

Change №9

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. п. 4.4, п.21.1 Договору від 14.08.2018 р. № 172-18, сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань домовились викласти п. 4.3 розділу IV, Додаток №4 «План фінансування» до Договору в новій редакції.

ID:

228161af750d47c39410339f6f28d392

Date:

Nov 20, 2019, 17:04

Number of loaded document:

Date of signature:

Nov 20, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Повідомлення 172-18.pdf Download	License	Nov 20, 2019, 17:03
Дод угода _9.pdf Download	Signed contract	Nov 20, 2019, 17:03

Change №10

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. п. 4.4, п.21.1 Договору від 14.08.2018 р. № 172-18, сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань домовились викласти п. 4.3 розділу IV Договору, Додаток №4 «План фінансування» до Договору в новій редакції.

ID:

560ca6d52a9b43e28671a1c1e027f693

Date:

Nov 26, 2019, 16:53

Number of loaded document:

Date of signature:

Nov 26, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Дод угода _10.pdf Download	Signed contract	Nov 26, 2019, 16:52
Повідомлення про внесення змін (3).pdf Download	Not indicated	Nov 26, 2019, 16:52

Change №11

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. п. 4.4, п.21.1 Договору від 14.08.2018 р. № 172-18, сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань домовились викласти п. 4.3 розділу IV Договору, Додаток №4 «План фінансування» до Договору в новій редакції.

ID:

04d8ed66c48046cabbb761ad928ddaf9

Date:

Dec 21, 2019, 10:25

Number of loaded document:

Date of signature:

Dec 20, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
дод угода 11 ТОВ ПОКРОВ БУД.pdf Download	Signed contract	Dec 21, 2019, 10:25
повідомлення(11) ТОВ ПОКРОВ БУД.pdf Download	License	Dec 21, 2019, 10:25

Change №12

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. п. 4.4, п.21.1 Договору від 14.08.2018 р. № 172-18, сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань домовились викласти п. 4.3 розділу IV Договору, Додаток №4 «План фінансування» до Договору в новій редакції.

ID:

7b18454e89254ae1abdc677a35535f65

Date:

Dec 23, 2019, 16:14

Number of loaded document:

Date of signature:

Dec 23, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Повідомлення 12 ТОВ Покров буд.pdf Download	License	Dec 23, 2019, 16:13
дод угода 12 до 172-18.pdf Download	Signed contract	Dec 23, 2019, 16:13

Change №13

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. п. 4.4, п.21.1 Договору від 14.08.2018 р. № 172-18, сторони за взаємною згодою сторін, з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань домовились викласти п. 4.3 розділу IV Договору, Додаток №4 «План фінансування» до Договору в новій редакції.

ID:

d81c2ca313f14267aef73b47aac6de38

Date:

Dec 24, 2019, 10:31

Number of loaded document:

Date of signature:

Dec 23, 2019, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
дод угода 13 до 172-18.pdf Download	Signed contract	Dec 24, 2019, 10:31
Повідомлення 13 ТОВ покров буд.pdf Download	License	Dec 24, 2019, 10:31

Change №14

Status:

Confirmed

Change cause:

Note:

На підставі п. 4.4, 21.1 Договору від 14.08.2018р. № 172-18 сторони , з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань, за взаємною згодою домовились внести зміни до Договору, а саме: у зв’язку із затриманням фінансування будівельних робіт, викласти в новій редакції п. 2.1 розділу ІІ «Строки виконання робіт – 31.10.2021 р.»; п. 4.3 розділу IV Договору, Додаток №4 «План фінансування» до Договору викласти в новій редакції; викласти у новій редакції розрахункові рахунки сторін.

ID:

b5705f70a4d84adf936d9031700cb17e

Date:

Sep 24, 2020, 17:06

Number of loaded document:

Date of signature:

Sep 23, 2020, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Доаткова угода _ 14.pdf Download	Signed contract	Sep 24, 2020, 17:05
Повідомлення 14.pdf Download	License	Sep 24, 2020, 17:05

Change №15

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. 4.4, 21.1 Договору від 14.08.2018р. № 172-18 сторони , з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань, за взаємною згодою домовились внести зміни до Договору, а саме: викласти п. 4.3 розділу ІV «Порядок розрахунків за Договором» та Додаток №4 «План фінансування» до Договору в новій редакції. У п. 4.4 розділу ІV «Порядок розрахунків за Договором» замінити цифри та слово «2018-2020 роки» на «2018-2021 роки».

ID:

14e2f828d8f4444aa11eee137689d43f

Date:

Dec 23, 2020, 12:11

Number of loaded document:

Date of signature:

Dec 22, 2020, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Додаткова угода 15.pdf Download	Signed contract	Dec 23, 2020, 12:11
Повідомлення про терміни фінансування 15.pdf Download	License	Dec 23, 2020, 12:11

Change №16

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. 21.1 Договору від 14.08.2018р. № 172-18 сторони за взаємною згодою вирішили внести зміни до Договору та викласти п. 20.1 розділу ХХ «Строк дії договору» в новій редакції

ID:

5e0582fcd7634b33a5f060e419b9154f

Date:

Dec 28, 2020, 17:10

Number of loaded document:

Date of signature:

Dec 28, 2020, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Додаткова угода 16.pdf Download	Signed contract	Dec 28, 2020, 17:09
Повідомлення 16.pdf Download	License	Dec 28, 2020, 17:09

Change №17

Status:

Confirmed

Change cause:

Note:

Сторони за взаємною згодою вирішили внести зміни до Договору № 172-18 від 14.08.2018р. та викласти п. 20.1 розділу ХХ «Строк дії договору» в новій редакції

ID:

3f03bf49f057422da5bd1b476e1f47a1

Date:

Nov 16, 2021, 12:43

Number of loaded document:

Date of signature:

Nov 15, 2021, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Повідомлення про внесення змін 17.pdf Download	License	Nov 16, 2021, 12:42
Додаткова угода 17.pdf Download	Annexes to the contract	Nov 16, 2021, 12:42

Change №18

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. 4.4, 21.1 Договору від 14.08.2018р. № 172-18 сторони , з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань, за взаємною згодою домовились внести зміни до Договору, а саме: викласти п. 4.3 розділу ІV «Порядок розрахунків за Договором» та Додаток №4 «План фінансування» до Договору в новій редакції. У п. 4.4 розділу ІV «Порядок розрахунків за Договором» замінити цифри та слово «2018-2020 роки» на «2018-2022 роки»

ID:

026f17df256145a79db0d7d3b6bc8f4a

Date:

Nov 24, 2021, 10:24

Number of loaded document:

Date of signature:

Nov 24, 2021, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Повідомлення про внесення змін _18.pdf Download	License	Nov 24, 2021, 10:24
Додаткова угода _18.pdf Download	Annexes to the contract	Nov 24, 2021, 10:24

Change №19

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. 4.4, 21.1 Договору від 14.08.2018 № 172-18 сторони , з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань, за взаємною згодою домовились внести зміни до Додаткової угоди №18 від 24.11.2021 до Договору та викласти п. п.1.1, п.1 та п.2 в наступній редакції «Викласти п. 4.3 розділу ІV «Порядок розрахунків за Договором» Договору в новій редакції»

ID:

6a9eb61fa2ca40a38bc20455d2f5d407

Date:

Nov 26, 2021, 16:09

Number of loaded document:

Date of signature:

Nov 26, 2021, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Повідомлення про внесення змін _ 19.pdf Download	License	Nov 26, 2021, 16:04
Додаткова угода _ 19.pdf Download	Annexes to the contract	Nov 26, 2021, 16:04

Change №20

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

На підставі п. 4.4, 21.1 Договору від 14.08.2018 № 172-18 сторони , з метою покращення якості предмета закупівлі, з дотриманням умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, а також з метою уточнення обсягу взяття взаємних зобов’язань в частині виконання робіт, їх розподілу, строків виконання та оплати цих робіт згідно з планом фінансування будівництва протягом поточного бюджетного періоду, пропорційно фактичному обсягу затверджених бюджетних асигнувань, за взаємною згодою домовились внести зміни до Договору та викласти п. 4.3 Розділу ІV «Порядок розрахунків за Договором» Договору в новій редакції.

ID:

353858f8464847d28f72a559da0b5068

Date:

Dec 16, 2021, 12:56

Number of loaded document:

Date of signature:

Dec 15, 2021, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Повідомлення про терміни фінансування _ 20.pdf Download	License	Dec 16, 2021, 12:56
Додаткова угода 20.pdf Download	Annexes to the contract	Dec 16, 2021, 12:56

Change №21

Status:

Confirmed

Change cause:

Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses

Note:

Керуючись п. 21.1, 21.9 Договору від 14.08.2018 № 172-18 сторони на підставі ч. 1 ст. 651, 652 Цивільного кодексу України прийшли до згоди розірвати договір від 14.08.2018 № 172-18

ID:

36d4c0c77a1e44d7a2c5482f58de2c20

Date:

Dec 5, 2022, 12:08

Number of loaded document:

Date of signature:

Dec 5, 2022, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
Повідомлення 21.pdf Download	License	Dec 5, 2022, 12:08
Додаткова угода 21.pdf Download	Not indicated	Dec 5, 2022, 12:08

Main contact

Name:

Копитіна Тетяна Дмитріївна

Phone:

+380472337298

E-mail:

[email protected]

Fax:

+380472373341

Information about supplier

Name:

ТОВ "ПОКРОВ БУД"

EDRPOU code:

39408596

Website:

Not indicated

Address:

Україна, 18028, Черкаська область, місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, будинок 167

Information about customer

Name:

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області

EDRPOU code:

26261092

Website:

https://court.gov.ua

Address:

Україна, 18015, Черкаська область, Черкаси, вул. Гоголя, 316