Поточний ремонт автодоріг у м. Слов’янськ
Valid:
Jun 29, 2021 – Dec 31, 2022
Contract ID :
UA-2021-05-19-012417-b-b1
Number:
103-П
Date of signature:
Jun 29, 2021, 09:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Поточний ремонт автодоріг у м. Слов’янськ
Code DK 021:2015:
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
|
Quantity: 3,882.5 метри квадратні |
Delivery period: Jun 22, 2021, 00:00 – Dec 31, 2022, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 84122, Донецька область, Слов’янськ, на об’єктах Замовника |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 30, 2021, 09:23 | |
| Electronic signature | Jun 30, 2021, 09:23 | |
| Change history | ||
| Not indicated | Jun 30, 2021, 09:21 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 103-П від 05.05.2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету:
2021 р. – 4 150 000 грн. 00 коп. (Чотири мільйони сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 691 666 грн. 67 коп. (Шістсот дев’яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок ):
по тимчасовому плану використання – 1056013 грн. 60 коп. (Один мільйон п’ятдесят шість тисяч тринадцять гривень 60 копійок), в тому числі ПДВ 176002 грн. 27 коп. (Сто сімдесят шість тисяч дві гривні 60 копійок),
по основному плану використання – 3093986 грн. 40 коп. (Три мільйони дев’яносто три тисячі дев’ятсот вісімдесят шість гривень 40 копійок), в тому числі ПДВ 515664 грн.40 коп. (П’ятсот п’ятнадцять тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 40 копійок).»
ID:
bfd444a9e5954c17b0d901f756c4a8a3
Date:
Jul 30, 2021, 12:42
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Jul 27, 2021, 13:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jul 30, 2021, 12:42 | |
| Annexes to the contract | Jul 30, 2021, 12:41 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 103-П від 05.05.2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету:
2021 р. – 4 150 000 грн. 00 коп. (Чотири мільйони сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 691 666 грн. 67 коп. (Шістсот дев’яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок ):
по тимчасовому плану використання – 1056336 грн. 01 коп. (Один мільйон п’ятдесят шість тисяч триста тридцять шість гривень 01 копійок), в тому числі ПДВ 176056 грн. 00 коп. (Сто сімдесят шість тисяч п’ятдесят шість гривень 00 копійок),
по основному плану використання – 3093663 грн. 99 коп. (Три мільйони дев’яносто три тисячі шістсот шістдесят три гривні 99 копійок), в тому числі ПДВ 515610 грн. 66 коп. (П’ятсот п’ятнадцять тисяч шістсот десять гривень 66 копійок).»
ID:
bb8d56209382445eacee886b470463ef
Date:
Aug 11, 2021, 16:37
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Aug 9, 2021, 14:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Aug 11, 2021, 16:35 | |
| Electronic signature | Aug 11, 2021, 16:37 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. У зв’язку з формальною помилкою у додаткових угодах №1 від 27 липня 2021 року та №2 від 09 серпня 2021року, щодо дати укладення договору, Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди відмінити дію додаткової угоди № 1 від 27 липня 2021 року та додаткової угоди №2 від 09 серпня 2021року.
2. Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 103-П від 29 червня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету:
2021 р. – 4 150 000 грн. 00 коп. (Чотири мільйони сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 691 666 грн. 67 коп. (Шістсот дев’яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок ):
по тимчасовому плану використання – 1056336 грн. 01 коп. (Один мільйон п’ятдесят шість тисяч триста тридцять шість гривень 01 копійок), в тому числі ПДВ 176056 грн. 00 коп. (Сто сімдесят шість тисяч п’ятдесят шість гривень 00 копійок),
по основному плану використання – 3093663 грн. 99 коп. (Три мільйони дев’яносто три тисячі шістсот шістдесят три гривні 99 копійок), в тому числі ПДВ 515610 грн. 66 коп. (П’ятсот п’ятнадцять тисяч шістсот десять гривень 66 копійок).»
ID:
7585739b1cb744849d1ac6d7d8151fc5
Date:
Aug 12, 2021, 11:54
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Aug 9, 2021, 15:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Aug 12, 2021, 11:54 | |
| Annexes to the contract | Aug 12, 2021, 11:52 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 103-П від 29 червня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету:
2021 р. – 4 150 000 грн. 00 коп. (Чотири мільйони сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 691 666 грн. 67 коп. (Шістсот дев’яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок ):
по тимчасовому плану використання – 1863336 грн. 01 коп. (Один мільйон вісімсот шістдесят три тисячі триста тридцять шість гривень 01 копійок), в тому числі ПДВ 310 556 грн. 00 коп. (Триста десять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість гривень 00 копійок ):
по основному плану використання – 2286663 грн. 99 коп. (Два мільйони двісті вісімдесят шість тисяч шістсот шістдесят три гривні 99 копійок), в тому числі ПДВ 381110 грн. 66 коп. (Триста вісімдесят одна тисяча сто десять гривень 66 копійок).»
ID:
3358a982a0e44c25bd0b2ebff8bcda23
Date:
Sep 1, 2021, 13:48
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Aug 31, 2021, 14:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Sep 1, 2021, 13:48 | |
| Annexes to the contract | Sep 1, 2021, 13:43 |
Change №5
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 103-П від 29 червня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету:
2021 р. – 4 150 000 грн. 00 коп. (Чотири мільйони сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 691 666 грн. 67 коп. (Шістсот дев’яносто одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок ):
по тимчасовому плану використання – 2939919 грн. 50 коп. (Два мільйони дев’ятсот тридцать дев’ять тисяч дев’ятсот дев’ятнадцять гривень 50 копійок), в тому числі ПДВ 489 986 грн. 58 коп. (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят шість гривень 58 копійок ):
по основному плану використання – 1210080 грн. 50 коп. (Один мільйон двісті десять тисяч вісімдесят гривень 50 копійок), в тому числі ПДВ 201680 грн. 08 коп. (Двісті одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 08 копійок).»
ID:
9b6d0198a035410d81059affc10d55ff
Date:
Oct 20, 2021, 15:25
Number of loaded document:
5
Date of signature:
Oct 18, 2021, 14:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Oct 20, 2021, 15:25 | |
| Annexes to the contract | Oct 20, 2021, 15:24 |
Change №6
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. У зв’язку з затримкою бюджетного фінансування витрат Замовнику на послуги у 2021 році, «Замовник» та «Підрядник» прийшли до згоди продовжити строк дії Договору № 103-П від «29» червня 2021 року до 31 грудня 2022 року, та пункт Договору 10.1. викласти у новій редакції: « 10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.»
2. Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 103-П від 29 червня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на цілі, передбачені планом використання бюджетних коштів з дати підписання додаткової угоди № 6 від «21» жовтня 2021 року.
Обсяги надання послуг:
у 2021 році – 2939919 грн. 50 коп. (Два мільйони дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот дев’ятнадцять гривень 50 копійок), в тому числі ПДВ 489 986 грн. 58 коп. (Чотириста вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят шість гривень 58 копійок ).
у 2022 році – 1210080 грн. 50 коп. (Один мільйон двісті десять тисяч вісімдесят гривень 50 копійок), в тому числі ПДВ 201 680 грн. 08 коп. (Двісті одна тисяча шістсот вісімдесят гривень 08 копійок).»
ID:
2e2d62df8c404f2dbfb7da5159d5af87
Date:
Oct 25, 2021, 15:53
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Oct 21, 2021, 15:30
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Oct 25, 2021, 15:50 | |
| Electronic signature | Oct 25, 2021, 15:53 |
Change №7
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 103-П від 29 червня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на цілі, передбачені планом використання бюджетних коштів з дати підписання додаткової угоди № 7 від «14»грудня 2021 року.
Обсяги надання послуг:
у 2021 році – 3415355 грн. 84 коп. (Три мільйони чотириста п’ятнадцять тисяч триста п’ятдесят п’ять гривень 84 копійки), в тому числі ПДВ 569 225 грн. 97 коп. (П’ятсот шістдесят дев’ять тисяч двісті двадцять п’ять гривень 97 копійок ).
у 2022 році – 734644 грн. 16 коп. (Сімсот тридцять чотири тисячі шістсот сорок чотири гривні 16 копійок), в тому числі ПДВ 122440 грн. 69 коп. (Сто двадцять дві чотириста сорок гривень 69 копійок).»
ID:
6c18bf346a8a45c1a7d9955db8a53d62
Date:
Dec 16, 2021, 11:15
Number of loaded document:
7
Date of signature:
Dec 14, 2021, 11:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 16, 2021, 11:15 | |
| Annexes to the contract | Dec 16, 2021, 11:14 |
Change №8
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 103-П від 29 червня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на цілі, передбачені планом використання бюджетних коштів з дати підписання додаткової угоди № 8 від «22»грудня 2021 року.
Обсяги надання послуг:
у 2021 році – 3623682 грн. 10 коп. (Три мільйони шістсот двадцять три тисячі шістсот вісімдесят дві гривні 10 копійок), в тому числі ПДВ 603947 грн. 02 коп. (Шістсот три тисячі дев’ятсот сорок сім гривень 02 копійки ).
у 2022 році – 526317 грн. 90 коп. (П’ятсот двадцять шість тисяч триста сімнадцять гривень 90 копійок), в тому числі ПДВ 87719 грн. 65 коп. (Вісімдесят сім тисяч сімсот дев’ятнадцять гривень 65 копійок).»
ID:
3ff89ec292ec417c9f5b292cacd57a9b
Date:
Dec 24, 2021, 15:45
Number of loaded document:
8
Date of signature:
Dec 22, 2021, 13:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 24, 2021, 15:45 | |
| Annexes to the contract | Dec 24, 2021, 15:44 |
Change №9
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
1. У зв’язку з затримкою бюджетного фінансування витрат Замовнику на послуги у 2021 році, «Замовник» та «Підрядник» прийшли до згоди продовжити строк дії Договору № 103-П від «29» червня 2021 року до 31 грудня 2022 року, та пункт Договору 10.1. викласти у новій редакції: « 10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.»
Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 103-П від 29 червня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на цілі, передбачені планом використання бюджетних коштів з дати підписання додаткової угоди № 8 від «22»грудня 2021 року.
Обсяги надання послуг:
у 2021 році – 3623682 грн. 10 коп. (Три мільйони шістсот двадцять три тисячі шістсот вісімдесят дві гривні 10 копійок), в тому числі ПДВ 603947 грн. 02 коп. (Шістсот три тисячі дев’ятсот сорок сім гривень 02 копійки ).
у 2022 році – 526317 грн. 90 коп. (П’ятсот двадцять шість тисяч триста сімнадцять гривень 90 копійок), в тому числі ПДВ 87719 грн. 65 коп. (Вісімдесят сім тисяч сімсот дев’ятнадцять гривень 65 копійок).»
ID:
d834f320d1f2411d8404ff7d83cb814f
Date:
Jan 6, 2022, 08:56
Number of loaded document:
6
Date of signature:
Dec 31, 2021, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jan 6, 2022, 08:27 | |
| Electronic signature | Jan 6, 2022, 08:56 | |
| Annexes to the contract | Jan 6, 2022, 08:27 | |
| Annexes to the contract | Jan 6, 2022, 08:27 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВ "Строительная Компания Масштаб"
EDRPOU code:
37862486
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 85612, Донецька область, м. Курахове, пр. Комсомольський б.24
Information about customer
Name:
Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Благоустрій"
EDRPOU code:
32599207
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 84110, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Сользаводська, 6-А