Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної установи «Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова» НАМН України» розташованої за адресою: вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі м. Києва» (ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)
Valid:
Aug 11, 2021 – Dec 31, 2024
Contract ID :
UA-2021-07-28-003536-b-b1
Number:
Т-39
Date of signature:
Aug 11, 2021, 12:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Роботи на здійснення авторського нагляду по об’єкту: «Реконструкція господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної установи «Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова» НАМН України» розташованої за адресою: вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі м. Києва» (ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)
Code DK 021:2015:
71248000-8 Технічний нагляд за проектами та документацією
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period: Dec 31, 2024, 20:00 |
Place of delivery: Україна, 03126, Київська область, Київ, Героїв Севастополя, 30 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Aug 11, 2021, 15:33 | |
| Annexes to the contract | Dec 27, 2024, 15:00 | |
| Electronic signature | Dec 27, 2024, 15:02 | |
| Signed contract | Aug 11, 2021, 15:32 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з введенням на території України воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за Договором та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIІI (зі змінами), відповідно до п.10.2, п. 10.4, п. 11.1, п.п. 3 п. 11.6 Договору Замовник та Виконавець дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт по 31.12.2023 року. (включно)
ID:
15fdd0a2500a40889908ceb1d78b4301
Date:
Dec 26, 2022, 14:12
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 26, 2022, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 26, 2022, 14:11 | |
| Electronic signature | Dec 26, 2022, 14:11 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Відповідно до Плану використання бюджетних коштів, затвердженого 08 червня 2023 року, та виділеного фінансування на капітальні видатки Замовника та у зв’язку з продовженням дії на території України воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), що суттєво вплинуло на строки виконання робіт за Договором та на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIІI (зі змінами), відповідно до п.10.2, п. 10.4, п. 11.1, п.п. 3 п. 11.6 Договору Замовник та Виконавець дійшли згоди продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов’язань щодо виконання робіт по 31.12.2024 року.
ID:
03f7a1379cba415daf6b134cdff2a369
Date:
Jun 28, 2023, 11:23
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jun 28, 2023, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jun 28, 2023, 11:22 | |
| Annexes to the contract | Jun 28, 2023, 11:21 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВ "АЛЬМА МЕД"
EDRPOU code:
42972943
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03060, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 30
Information about customer
Name:
Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України
EDRPOU code:
02011953
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 03126, Київська область, Київ, Героїв Севастополя, 30