ДК 021:2015 ДК 021:2015 71247000-1 Нагляд за будівельними роботами («Настанова з визначення вартості будівництва» від 01.11.2021 р. № 281. Технічний нагляд з функціями служби замовника за виконанням робіт по об’єкту: «Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного художнього музею України – «будинку музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 р.р.» - пам’ятки архітектури та містобудування національного значення, охоронний № 903 – по вул. Грушевського, 6 в Печерському районі м. Києва» (коригування))
Valid:
Dec 21, 2021 – Dec 31
Contract ID :
UA-2021-12-07-008092-c-c1
Number:
12/21-Т
Date of signature:
Dec 21, 2021, 15:01
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: ДК 021:2015 ДК 021:2015 71247000-1 Нагляд за будівельними роботами («Настанова з визначення вартості будівництва» від 01.11.2021 р. № 281. Технічний нагляд з функціями служби замовника за виконанням робіт по об’єкту: «Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного художнього музею України – «будинку музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 р.р.» - пам’ятки архітектури та містобудування національного значення, охоронний № 903 – по вул. Грушевського, 6 в Печерському районі м. Києва» (коригування))
Code DK 021:2015:
71247000-1 Нагляд за будівельними роботами
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Dec 31, 2022, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 01001, м. Київ, Київ, вул. М. Грушевського, 6 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 21, 2021, 15:03 | |
| Signed contract | Dec 21, 2021, 15:01 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України протягом 2022 року, введенням військового стану в Україні (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного станув Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ та Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ), продовженням строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт та строку дії договору Генпідряду по об’єкту: «Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного художнього музею України - «будинку музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 р.р.» - пам’ятки архітектури та містобудування національного значення, охоронний № 903 - по вул. Грушевського, 6 в Печерському районі м. Києва» (Коригування) до 31.12.2023 р., а також керуючись п. 7.1. та п. 7.3. Договору на здійснення технічного нагляду з функціями служби замовника від 03.09.2019р. № 97 (далі - Договір) Замовник і Виконавець дійшли згоди про продовження строку дії Договору та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт за Договором.
1. Сторони домовилися внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«2.1. Вартість виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду з функціями служби замовника розраховується відповідно обсягу робіт зазначених в кошторисному розрахунку по Об’єкту будівництва (глави 1-9 зведеного кошторису), згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 та згідно з Протоколом погодження договірної ціни (додаток, який є невід’ємною частиною цього Договору) складає 1 166 000, 00 грн. (один мільйон сто шістдесят шість тисяч гривень 00 коп.), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ (Додаток 1), з них вартість робіт на 2019 рік (Додаток 2) становить 185 684,00 грн. (сто вісімдесят п’ять тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні 00 коп.), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2020 рік становить 124 800,00 грн. (сто двадцять чотири тисячі вісімсот гривень 00 коп.), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2021 рік становить 526 484 ,00 грн. (п’ятсот двадцять шість тисяч чотириста вісімдесят чотири гривні 00 коп.), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2022 рік становить 0 грн. 00 коп. (нуль гривень 00 коп.), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2023 рік становить 329 032,00 грн. (триста двадцять дев’ять тисяч тридцять дві гривні 00 коп.), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Обсяги вартості робіт на 2023 рік (Додаток 2) будуть скориговані в залежності від бюджетних призначень шляхом укладення додаткових угод до Договору з внесенням відповідних змін.
Сторони ПОГОДИЛИ, ЩО виконання робіт В 2023 році проводиться ВИКЛЮЧНО ПІСЛЯ Отримати Замовником відповідних бюджетних асигнувань, про що Замовник письмово повідомляє Виконавця.».
2. Сторони домовилися внести зміни до п. 7.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами з поставленням печаток і діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків - до повного їх виконання. Термін дії Договору подовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань шляхом укладання додаткових угод але в будь-якому разі до закінчення дії (виконання) договору Генпідряду на виконання робіт по Об’єкту будівництва.».
ID:
5b66f6479e2c45ec888c1de3e1112c74
Date:
Dec 16, 2022, 11:50
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 15, 2022, 11:42
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 16, 2022, 11:46 | |
| Electronic signature | Dec 16, 2022, 11:50 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року, введенням воєнного стану в Україні (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, Указом від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX та Указом від 10 листопада 2023 року № 734/2023, затвердженим Законом України від 08 листопада 2023 року № 3429-IX), продовженням строку дії (виконання) договору Генпідряду на виконання робіт по Об’єкту будівництва до 31.12.2024 р., та керуючись п. 3.2. та п. 7.1. Договору на здійснення технічного нагляду з функціями служби замовника від 21.12.2021р. № 12/21-Т (далі – Договір) Замовник і Виконавець дійшли згоди про продовження строку дії Договору та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт за Договором.
1. Сторони домовилися внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«2.1. Вартість виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду з функціями служби замовника розраховується відповідно обсягу робіт зазначених в кошторисному розрахунку по Об’єкту будівництва (глави 1-9 зведеного кошторису), згідно з вимогами «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. № 281 та згідно з Протоколом погодження договірної ціни (Додаток № 1), який є невід’ємною частиною цього Договору, складає 1 495 800,00 грн. (один мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ, з них вартість робіт на 2021 рік (Додаток № 2) становить: 265 408,80 грн. (двісті шістдесят п’ять тисяч чотириста вісім гривень 80 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2022 рік становить: 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2023 рік становить: 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2024 рік становить 1 230 391,20 грн. (один мільйон двісті тридцять тисяч триста дев’яносто одна гривня 20 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Обсяги вартості робіт на 2024 рік (Додаток № 2) можуть бути скориговані в залежності від бюджетних призначень шляхом укладення додаткових угод до Договору з внесенням відповідних змін.
Сторони погодили, що виконання робіт в 2024 році проводиться виключно після отримання Замовником відповідних бюджетних асигнувань, про що Замовник письмово повідомляє Виконавця.
Загальна вартість робіт за Договором визначена з урахуванням усіх витрат Виконавця на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням Об'єкта будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням Об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) отримання дозволів, сплати податків та інших витрат, понесених Виконавцем в тому числі завантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця виконання робіт.».
2. Сторони домовилися внести зміни до п. 7.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами з поставленням печаток і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків – до повного їх виконання. Термін дії Договору подовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань шляхом укладання додаткових угод, але в будь-якому разі до закінчення дії (виконання) договору Генпідряду на виконання робіт по Об’єкту будівництва.».
3. Сторони домовилися внести зміни в Протокол погодження договірної ціни (Додаток № 1 до Договору) та викласти його в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди (Додаток 1).
4. Сторони домовилися внести зміни в План фінансування робіт (Додаток № 2 до Договору) та викласти його в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди (Додаток 2).
5. Сторони домовилися внести зміни в Календарний графік виконання робіт (Додаток № 3 до Договору) та викласти його в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди (Додаток 3).
ID:
b4f979da90dd4575869e4f2c4b2c16e6
Date:
Dec 13, 2023, 08:49
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 11, 2023, 10:17
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 13, 2023, 10:49 | |
| Annexes to the contract | Dec 13, 2023, 10:19 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року, введенням воєнного стану в Україні (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, (зі змінами)), продовженням строку дії (виконання) договору Генпідряду на виконання робіт по Об’єкту будівництва до 31.12.2025 р., та керуючись п. 3.2. та п. 7.1. Договору на здійснення технічного нагляду з функціями служби замовника від 21.12.2021р. № 12/21-Т (далі - Договір) Замовник і Виконавець дійшли згоди про продовження строку дії Договору та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт за Договором.
1. Сторони домовилися внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«2.1. Вартість виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду з функціями служби замовника розраховується відповідно обсягу робіт зазначених в кошторисному розрахунку по Об’єкту будівництва (глави 1-9 зведеного кошторису), згідно з вимогами «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. № 281 та згідно з Протоколом погодження договірної ціни (Додаток № 1), який є невід’ємною частиною цього Договору, складає 1 495 800,00 грн. (один мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ, з них вартість робіт на 2021 рік (Додаток № 2) становить: 265 408,80 грн. (двісті шістдесят п’ять тисяч чотириста вісім гривень 80 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2022 рік становить: 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2023 рік становить: 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2024 рік становить: 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2025 рік становить 1 230 391,20 грн. (один мільйон двісті тридцять тисяч триста дев’яносто одна гривня 20 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Обсяги вартості робіт на 2025 рік (Додаток № 2) можуть бути скориговані в залежності від бюджетних призначень шляхом укладення додаткових угод до Договору з внесенням відповідних змін.
Сторони погодили, що виконання робіт в 2025 році проводиться виключно після отримання Замовником відповідних бюджетних асигнувань, про що Замовник письмово повідомляє Виконавця.
Загальна вартість робіт за Договором визначена з урахуванням усіх витрат Виконавця на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням Об'єкта будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням Об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) отримання дозволів, сплати податків та інших витрат, понесених Виконавцем в тому числі завантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця виконання робіт.».
2. Сторони домовилися внести зміни до п. 7.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами з поставленням печаток і діє до 31 грудня 2025 року, а в частині розрахунків - до повного їх виконання. Термін дії Договору подовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань шляхом укладання додаткових угод, але в будь-якому разі до закінчення дії (виконання) договору Генпідряду на виконання робіт по Об’єкту будівництва.».
3. Сторони домовилися внести зміни в Протокол погодження договірної ціни (Додаток № 1 до Договору) та викласти його в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди (Додаток 1).
4. Сторони домовилися внести зміни в План фінансування робіт (Додаток № 2 до Договору) та викласти його в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди (Додаток 2).
5. Сторони домовилися внести зміни в Календарний графік виконання робіт (Додаток № 3 до Договору) та викласти його в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди (Додаток 3).
ID:
5bf2b99088d44301bbeb35a58c015bc6
Date:
Dec 11, 2024, 14:20
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 11, 2024, 14:08
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 11, 2024, 14:20 | |
| Annexes to the contract | Dec 11, 2024, 14:13 |
Change №4
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року, введенням воєнного стану в Україні (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, (зі змінами)), продовженням строку дії (виконання) договору Генпідряду на виконання робіт по Об’єкту будівництва до 31.12.2025 р., та керуючись п. 3.2. та п. 7.1. Договору на здійснення технічного нагляду з функціями служби замовника від 21.12.2021р. № 12/21-Т (далі - Договір) Замовник і Виконавець дійшли згоди про продовження строку дії Договору та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт за Договором.
1. Сторони домовилися внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«2.1. Вартість виконаних робіт по здійсненню технічного нагляду з функціями служби замовника розраховується відповідно обсягу робіт зазначених в кошторисному розрахунку по Об’єкту будівництва (глави 1-9 зведеного кошторису), згідно з вимогами «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. № 281 та згідно з Протоколом погодження договірної ціни (Додаток № 1), який є невід’ємною частиною цього Договору, складає 1 495 800,00 грн. (один мільйон чотириста дев’яносто п’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ, з них вартість робіт на 2021 рік (Додаток № 2) становить: 265 408,80 грн. (двісті шістдесят п’ять тисяч чотириста вісім гривень 80 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2022 рік становить: 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2023 рік становить: 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2024 рік становить: 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2025 рік становить: 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Вартість робіт на 2026 рік становить 1 230 391,20 грн. (один мільйон двісті тридцять тисяч триста дев’яносто одна гривня 20 копійок), з урахуванням єдиного податку 5%, без ПДВ.
Обсяги вартості робіт на 2026 рік (Додаток № 2) можуть бути скориговані в залежності від бюджетних призначень шляхом укладення додаткових угод до Договору з внесенням відповідних змін.
Сторони погодили, що виконання робіт в 2026 році проводиться виключно після отримання Замовником відповідних бюджетних асигнувань, про що Замовник письмово повідомляє Виконавця.
Загальна вартість робіт за Договором визначена з урахуванням усіх витрат Виконавця на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням Об'єкта будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням Об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) отримання дозволів, сплати податків та інших витрат, понесених Виконавцем в тому числі завантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця виконання робіт.».
2. Сторони домовилися внести зміни до п. 7.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами з поставленням печаток і діє до 31 грудня 2026 року, а в частині розрахунків - до повного їх виконання. Термін дії Договору подовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань шляхом укладання додаткових угод, але в будь-якому разі до закінчення дії (виконання) договору Генпідряду на виконання робіт по Об’єкту будівництва.».
3. Сторони домовилися внести зміни в Протокол погодження договірної ціни (Додаток № 1 до Договору) та викласти його в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди (Додаток 1).
4. Сторони домовилися внести зміни в План фінансування робіт (Додаток № 2 до Договору) та викласти його в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди (Додаток 2).
5. Сторони домовилися внести зміни в Календарний графік виконання робіт (Додаток № 3 до Договору) та викласти його в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди (Додаток 3).
6. Інші умови вищевказаного Договору, не змінні цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов’язковість для себе.
ID:
92f367d1401c4fc08dfb9a5f15b7fe12
Date:
Dec 8, 2025, 10:02
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 8, 2025, 09:58
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 8, 2025, 10:02 | |
| Annexes to the contract | Dec 8, 2025, 09:59 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ФОП "ПАВЛЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ"
EDRPOU code:
1991303676
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 04214, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 38-Б, квартира 33
Information about customer
Name:
Національний художній музей України
EDRPOU code:
02224330
Website:
Address:
Україна, 01001, м. Київ, Київ, Вул. Грушевського, 6