Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг у м. Слов’янськ
Valid:
Aug 13, 2021 – Dec 31, 2022
Contract ID :
UA-2021-07-07-010113-c-b1
Number:
113-П
Date of signature:
Aug 13, 2021, 13:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг у м. Слов’янськ
Code DK 021:2015:
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
|
Quantity: 2,820 метри квадратні |
Delivery period: Aug 6, 2021, 00:00 – Dec 31, 2022, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 84122, Донецька область, Слов’янськ, дороги, що знаходяться на балансі Замовника |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Aug 16, 2021, 11:38 | |
| Electronic signature | Aug 16, 2021, 11:38 | |
|
|
||
| Signed contract | Aug 16, 2021, 11:36 | |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з затримкою бюджетного фінансування витрат Замовнику на послуги у 2021 році, «Замовник» та «Підрядник» прийшли до згоди продовжити строк дії Договору № 113-П від «13» серпня 2021 року до 31 грудня 2022 року, та пункт Договору 10.1. викласти у новій редакції: « 10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.»
2. Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 113-П від 13 серпня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на цілі, передбачені планом використання бюджетних коштів з дати підписання додаткової угоди № 2 від «13» грудня 2021 року.
Обсяги надання послуг:
у 2021 році – 524563 грн. 66 коп. (П’ятсот двадцять чотири тисячі п’ятсот шістдесят три гривні 66 копійок), в тому числі ПДВ 87727 грн. 28 коп. (Вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять сім гривень 28 копійок ).
у 2022 році – 2448436 грн. 34 коп. (Два мільйони чотириста сорок вісім тисяч чотириста тридцять шість гривень 34 копійки), в тому числі ПДВ 408072 грн. 72 коп. (Чотириста вісім тисяч сімдесят дві гривні 72 копійки).»
ID:
b07127cd5a49426eaaee28fab0c46af2
Date:
Dec 16, 2021, 11:02
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Dec 13, 2021, 14:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 16, 2021, 11:02 | |
| Annexes to the contract | Dec 16, 2021, 10:58 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з затримкою бюджетного фінансування витрат Замовнику на послуги у 2021 році, «Замовник» та «Підрядник» прийшли до згоди продовжити строк дії Договору № 113-П від «13» серпня 2021 року до 31 грудня 2022 року, та пункт Договору 10.1. викласти у новій редакції: « 10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.»
2. Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 113-П від 13 серпня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на цілі, передбачені планом використання бюджетних коштів з дати підписання додаткової угоди № 3 від «22» грудня 2021 року.
Обсяги надання послуг:
у 2021 році – 767237 грн. 40 коп. (Сімсот шістдесят сім тисяч двісті тридцять сім гривень 40 копійок), в тому числі ПДВ 127872 грн. 90 коп. (Сто двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 90 копійок ).
у 2022 році – 2205762 грн. 60 коп. (Два мільйони двісті п’ять тисяч сімсот шістдесят дві гривні 60 копійок), в тому числі ПДВ 367627 грн. 10 коп. (Триста шістдесят сім тисяч шістсот двадцять сім гривень 10 копійок).»
ID:
cac98ffcef224ab083722acfe537fd20
Date:
Dec 24, 2021, 15:08
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 22, 2021, 15:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 24, 2021, 14:55 | |
| Electronic signature | Dec 24, 2021, 15:08 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з затримкою бюджетного фінансування витрат Замовнику на послуги у 2021 році, «Замовник» та «Підрядник» прийшли до згоди продовжити строк дії Договору № 113-П від «13» серпня 2021 року до 31 грудня 2022 року, та пункт Договору 10.1. викласти у новій редакції: « 10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.»
2. Замовник та Підрядник керуючись нормами чинного цивільного та господарського законодавства прийшли до згоди внести зміни до Договору № 113-П від 13 серпня 2021 р виклавши пункт 3.4.Договору в наступній редакції:
«3.4. Фінансування послуг (робіт) здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на цілі, передбачені планом використання бюджетних коштів з дати підписання додаткової угоди № 3 від «22» грудня 2021 року.
Обсяги надання послуг:
у 2021 році – 767237 грн. 40 коп. (Сімсот шістдесят сім тисяч двісті тридцять сім гривень 40 копійок), в тому числі ПДВ 127872 грн. 90 коп. (Сто двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 90 копійок ).
у 2022 році – 2205762 грн. 60 коп. (Два мільйони двісті п’ять тисяч сімсот шістдесят дві гривні 60 копійок), в тому числі ПДВ 367627 грн. 10 коп. (Триста шістдесят сім тисяч шістсот двадцять сім гривень 10 копійок).»
ID:
00e8be64819443c2a1cd5f8aad84e845
Date:
Jan 6, 2022, 09:13
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 31, 2021, 10:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Jan 6, 2022, 09:09 | |
| Electronic signature | Jan 6, 2022, 09:13 | |
| Annexes to the contract | Jan 6, 2022, 09:09 | |
| Annexes to the contract | Jan 6, 2022, 09:09 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВ "Строительная Компания Масштаб"
EDRPOU code:
37862486
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 85612, Донецька область, м. Курахове, пр. Комсомольський б.24
Information about customer
Name:
Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Благоустрій"
EDRPOU code:
32599207
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 84110, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Сользаводська, 6-А