Комплекс непередбачуваних відновлювальних робіт на ПС 330 кВ “Подільська”, з метою ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов'язаних з пошкодженням кіл живлення, управління, автоматики та захисту обладнання РП 110, 330 кВ та первинного обладнання комірок “ОВ-110”, “ТН-1-110” ВРП - 110 кВ 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Valid:
Feb 20, 2025 – Dec 30, 2025
Contract ID :
UA-2025-02-20-010463-a-a1
Number:
01-219824-25
Date of signature:
Feb 20, 2025, 00:00

Items list

Name Quantity Delivery period Place of delivery

Name:

Комплекс непередбачуваних відновлювальних робіт на ПС 330 кВ “Подільська”, з метою ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов'язаних з пошкодженням кіл живлення, управління, автоматики та захисту обладнання РП 110, 330 кВ та первинного обладнання комірок “ОВ-110”, “ТН-1-110” ВРП - 110 кВ 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Code DK 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Quantity:

1 робота

Delivery period:

Feb 20, 2025, 00:00 – Nov 11, 2025, 00:00

Place of delivery:

Україна, Відповідно до документації

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Dec 22, 2025, 10:43
sign.p7s
Electronic signature Feb 20, 2025, 16:02
Договір №01-219824-25 КНВР ПС330кВ Подільська_Південний ТУОМ.zip
confidential file cannot be downloaded
confidential
Файл буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні відповідно до п 13 Постанови 1178
Signed contract Feb 20, 2025, 15:40
Обґрунтування відновл. ПС 330 Подільська (1).pdf
confidential file cannot be downloaded
confidential
Файл буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні відповідно до п 13 Постанови 1178
Signed contract Feb 20, 2025, 15:40
Changes to contract

Change №1

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктом 4 пункту 19 Особливостей Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», умовами Договору № 01-219824-25 від 20.02.2025 (далі – Договір) та відповідно до листа Підрядника від 10.06.2025 № 155, Сторони уклали дану додаткову угоду до Договору
ID:
6ee8d0fb580b4386b48888afa6d61eab
Date:
Jun 16, 2025, 08:30
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Jun 16, 2025, 00:00
Document name Document type Date of publishing
_ДУ_№1_КНВР_ПС330 кВ_Подільська.zip
confidential file cannot be downloaded
confidential
Файл буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні відповідно до п 13 Постанови 1178
Signed contract Jun 16, 2025, 11:30
sign.p7s
Electronic signature Jun 16, 2025, 11:30

Change №2

Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктом 4 пункту 19 Особливостей Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», умовами Договору № 01-219824-25 від 20.02.2025 (далі – Договір) та відповідно до листа Підрядника від 21.07.2025 № 169,
ID:
8138e3fb3f78461aba910b3b36e86859
Date:
Jul 25, 2025, 06:21
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Jul 25, 2025, 00:00
Document name Document type Date of publishing
_ДУ_№2_КНВР_ПС330 кВ_Подільська.zip
confidential file cannot be downloaded
confidential
Файл буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні відповідно до п 13 Постанови 1178
Signed contract Jul 25, 2025, 09:21
sign.p7s
Electronic signature Jul 25, 2025, 09:21

Change №3

Status:
Confirmed
Change cause:
Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, підпунктами 1 та 3 пункту 19 Особливостей Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», умовами Договору № 01-219824-25 від 20.02.2025 (далі – Договір) та відповідно до листа Підрядника від 30.07.2025 № 170,
ID:
7d0ba2e4f9354a469bf858569e66496c
Date:
Aug 22, 2025, 12:48
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Aug 22, 2025, 00:00
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Aug 22, 2025, 15:48
ДУ3 до дог.01-219824-25 від 20.02.25 (1).zip
confidential file cannot be downloaded
confidential
Файл буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні відповідно до п 13 Постанови 1178
Signed contract Aug 22, 2025, 15:48

Change №4

Status:
Confirmed
Change cause:
Agreed price change downwards (without changing the quantity (volume) and quality of goods, works and services)
Note:
У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, підпунктом 5 пункту 19 Особливостей Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», умовами Договору № 01-219824-25 від 20.02.2025 (далі – Договір) та відповідно до листа Підрядника від 06.11.2025 №192,
ID:
a96e4224726e4e26ab5daf2b08829fe9
Date:
Dec 19, 2025, 12:11
Number of loaded document:
4
Date of signature:
Dec 19, 2025, 00:00
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Dec 19, 2025, 14:11
ДУ4 до дог.01-219824-25 від 20.02.25 (1).zip
confidential file cannot be downloaded
confidential
Файл буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні відповідно до п 13 Постанови 1178
Signed contract Dec 19, 2025, 14:11

Change №5

Status:
Confirmed
Change cause:
Agreed price change downwards (without changing the quantity (volume) and quality of goods, works and services)
Note:
У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, керуючись Цивільним, Господарським кодексами України, підпунктом 5 пункту 19 Особливостей Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», умовами Договору № 01-219824-25 від 20.02.2025 (далі – Договір) та відповідно до листа Підрядника від 06.11.2025 №192 (повторна публікація для виправлення технічної помилки)
ID:
cdbadbd0e73b4439b8d9cbbef2638256
Date:
Dec 19, 2025, 12:35
Number of loaded document:
4.
Date of signature:
Dec 19, 2025, 00:00
Document name Document type Date of publishing
sign.p7s
Electronic signature Dec 19, 2025, 14:35
ДУ4 до дог.01-219824-25 від 20.02.25 (1).zip
confidential file cannot be downloaded
confidential
Файл буде оприлюднено в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні відповідно до п 13 Постанови 1178
Signed contract Dec 19, 2025, 14:35
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛМІКО»
EDRPOU code:
34627466
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 01135, Київська область, Київ, Золотоустівська, буд. 3
Information about customer
Name:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
EDRPOU code:
00100227
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 01032, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ