«Капітальний ремонт частини підвального приміщення для використання як найпростіше укриття Комунального підприємства "Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв "Академія руху" Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Костя Гордієнка (Шурупова), будинок 3»
Valid:
Nov 28, 2025 – Dec 31
Contract ID :
UA-2025-12-01-014272-a-b1
Number:
28/11
Date of signature:
Nov 28, 2025, 15:52
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення для використання як найпростіше укриття Комунального підприємства "Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв "Академія руху" Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Костя Гордієнка (Шурупова), будинок 3»
Code DK 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
|
Quantity: 1 робота |
Delivery period: Dec 31, 00:00 |
Place of delivery: Україна, 50014, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Костя Гордієнка (Шурупова), будинок 3 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:55 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:56 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:56 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:56 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:56 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:55 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:56 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:55 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:56 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:56 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:56 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:55 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:56 | |
| Not indicated | Dec 1, 2025, 15:55 |
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони уклали цю додаткову угоду про наступне: У зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливлюють виконання зобов'язань в строки передбачені договором та зі зміною проектних рішень (виявлені додаткові конструктивні особливості приміщення, пошкоджені та приховані дефекти) , покращення якості предмета закупівлі, уклали цю додаткову угоду про наступне: зменшити бюджетні зобов’язання на суму 2 270 640,00 грн.( Два мільйони двісті сімдесят тисяч шістсот сорок грн.. 00 коп) у 2025р. та збільшити зобов’язання на 2026р., а саме: 1. п.3.1 Договору № 28/11 від 28 листопада 2025 року про закупівлю робіт за державні кошти викласти в наступній редакції: "Договірна ціна робіт визначається на основі динамічної договірної ціни, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток №1) і складає 2 293 326,00 грн. (Два мільйони двісті дев'яносто три тисячі триста двадцять шість грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ- 382 221,00 грн. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік за рахунок міського бюджету складають 22 686,00 грн., у т.ч.ПДВ. Бюджетні зобов'язання на 2026 рік за рахунок міського бюджету складають 2 270 640,00 грн., у т.ч. ПДВ. Замовник зобов'язаний забезпечити безперервне і своєчасне фінансування робіт з реконструкції, доручених Генпідряднику, на підставі договірної ціни, згідно з п.3.1 цього Договору, яка уточнюється по фактичних витратах, та Календарного графіка виконання робіт (помісячного) (додаток 1), плану фінансування робіт (помісячного) (додаток 3) та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Бюджетні зобов'язання та інші зобов'язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов'язання - в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника ”. 2. п. 2.1 Договору № 28/11 від 28 листопада 2025 року викласти в наступній редакції: “. “ Генпідрядник розпочне виконання робіт грудень 2025р. і завершить виконання робіт 31.12.2026р.”. 3. п. 18.1 Договору № 28/11 від 28 листопада 2025 року викласти в наступній редакції:
“ Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки відповідно до Договору. п. 18.2 Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2026р., а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов'язань - до їх повного виконання Сторонами ”.
ID:
479352a789414804bc0e4ad8142021c3
Date:
Dec 29, 2025, 13:22
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Dec 25, 2025, 13:12
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Dec 29, 2025, 13:13 | |
| Not indicated | Dec 29, 2025, 13:13 | |
| Not indicated | Dec 29, 2025, 13:13 | |
| Not indicated | Dec 29, 2025, 13:13 | |
| Electronic signature | Dec 29, 2025, 13:22 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Сторони уклали цю додаткову угоду про наступне: п.3.1 Договору № 28/11 від 28 листопада 2025 року про закупівлю робіт за державні кошти викласти в наступній редакції: "Договірна ціна робіт визначається на основі динамічної договірної ціни, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток №1) і складає 2 293 326,00 грн. (Два мільйони двісті дев'яносто три тисячі триста двадцять шість грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ- 382 221,00 грн. Бюджетні зобов'язання на 2025 рік за рахунок міського бюджету складають 22 686,00 грн., у т.ч.ПДВ. Бюджетні зобов'язання на 2026 рік за рахунок міського бюджету складають 2 270 640,00 грн., у т.ч. ПДВ. Замовник зобов'язаний забезпечити безперервне і своєчасне фінансування робіт з реконструкції, доручених Генпідряднику, на підставі договірної ціни, згідно з п.3.1 цього Договору, яка уточнюється по фактичних витратах, та Календарного графіка виконання робіт (помісячного) (додаток 1), плану фінансування робіт (помісячного) (додаток 3) та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Бюджетні зобов'язання та інші зобов'язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов'язання - в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника ”. У зв’язку із зміною банківських реквізитів Замовника Сторони домовились внести зміни в Договір в частині реквізитів Замовника та викласти їх у новій редакції.
ID:
0f9c1c42f1114802b309a68462284805
Date:
Mar 18, 12:17
Number of loaded document:
1/3
Date of signature:
Mar 18, 12:12
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Mar 18, 12:13 | |
| Electronic signature | Mar 18, 12:17 | |
| Not indicated | Mar 18, 12:13 | |
| Not indicated | Mar 18, 12:13 | |
| Not indicated | Mar 18, 12:13 | |
| Not indicated | Mar 18, 12:13 | |
| Not indicated | Mar 18, 12:13 |
Main contact
Name:
—
Phone:
—
E-mail:
—
Fax:
—
Information about supplier
Name:
Фізична особа - підприємець Заєць Іван Сергійович
EDRPOU code:
3283315431
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 53743, Дніпропетровська область, Криворізький р-н село Тихий Став , вулиця Степова будинок 44
Information about customer
Name:
Комунальне підприємство "Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв "Академія руху" Криворізької міської ради
EDRPOU code:
21880948
Website:
Address:
Україна, 50014, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 3