реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Долина троянд" в м.Черкаси (код ДК 021:2015: 45210000-2)
Valid:
Sep 11, 2019 – Dec 31, 2021
Contract ID :
UA-2019-07-29-002140-b-b1
Number:
66
Date of signature:
Sep 11, 2019, 00:00
Items list
| Name | Quantity | Delivery period | Place of delivery |
|---|---|---|---|
|
Name: реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Долина троянд" в м.Черкаси (код ДК 021:2015: 45210000-2)
Code DK 021:2015:
45210000-2 Будівництво будівель
|
Quantity: 1 роб |
Delivery period: Dec 25, 2019, 16:00 |
Place of delivery: Україна, 18000, Черкаська область, місто Черкаси, м. Черкаси, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Долина троянд» |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Sep 11, 2019, 17:40 | |
| Electronic signature | Sep 12, 2019, 08:53 | |
| Electronic signature | Sep 12, 2019, 08:53 | |
| Electronic signature | Sep 12, 2019, 08:53 | |
| Electronic signature | Sep 12, 2019, 08:53 | |
|
|
||
Changes to contract
Change №1
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
внесено зміни до договору, керуючись кошторисними призначеннями на 2019 рік, п.4 ч.4 ст.36 Закону України Про публічні закупівлі та п.12.1 договору №66 від 11.09.2019
ID:
552d1938653d4dfba48edb658739cbfb
Date:
Sep 12, 2019, 09:43
Number of loaded document:
1
Date of signature:
Sep 11, 2019, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Sep 12, 2019, 09:43 |
Change №2
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
керуючись кошторисними призначеннями на 2019 рік, п.4 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.6.2.6 та п.12.1 договору підряду від 11 вересня 2019 року №66 (далі-Договір), дійшли згоди про наступне: 1. пункт 3.1. Договору викласти у наступній редакції: «Ціна Договору становить 10 200 800,00 (десять мільйонів двісті тисяч вісімсот гривен 00 коп.) з ПДВ. При цьому: - фінансування 2019 року – 0,00 (нуль гривень 00 коп.); - фінансування 2020 року – 10 200 800,00 (десять мільйонів двісті тисячі вісімсот гривень 00 коп.) гривень з ПДВ». 2. Додаток №4 «Графік виконання робіт» до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
ID:
396b58454ed845c898528f18ce2a3cf8
Date:
Oct 16, 2019, 12:38
Number of loaded document:
2
Date of signature:
Oct 16, 2019, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Oct 16, 2019, 12:38 |
Change №3
Status:
Confirmed
Change cause:
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Note:
Керуючись кошторисними призначеннями на 2020 рік, п.4ч.4 ст.36 Закону України Про публічні закупівлі та п.6.2.6 та п.12.1 договору дійшли згоди про наступне: пункт 3.1 договору викласти у наступній редакції: ціна договору становить 10200800,00 грн. ПДВ 1700133,00 грн. При цьому: фінансування 2019 року -0,00 грн., фінансування 2020 року -0,00 грн. фінансування 2021 року – 10200800,00 грн. пункт 5.1 договору викласти в редакції: підрядник зобов’язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 днів з моменту отримання від Замовника документів, передбачених п.6.1.1 Договору і завершити виконання робіт до 25.12.2021. пункт 11.2 договору викласти в редакції: Дія договору припиняється при настанні однієї з умов: а) закінчення терміну дії договору-31.12.2021, б) за згодою сторін; в) з інших підстав, передбачених чинних законодавством України. Додаток №4 Графік виконаних робіт до договору викласти в новій редакції (додається).
ID:
c54a995c0f2746d79e388079df9ecd0e
Date:
Dec 31, 2020, 10:44
Number of loaded document:
3
Date of signature:
Dec 29, 2020, 00:00
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Annexes to the contract | Dec 31, 2020, 10:44 |
Main contact
Information about supplier
Name:
ТОВ Будівельне підприємство "ЄВРОБУДСТАНДАРТ"
EDRPOU code:
42470905
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Чехова, 104
Information about customer
Name:
КП "Дирекція парків"
EDRPOU code:
21368856
Website:
Not indicated
Address:
Україна, 18000, Черкаська область, Черкаси, м. Черкаси, вул. Смілянська, 132/3