Cooperation agreement - UA-2019-08-05-000206-c-b1 at Zakupivli.Pro

Name	Quantity	Delivery period	Place of delivery
Name: реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність" в м. Черкаси (код ДК 021:2015: 45210000-2- Будівництво будівель) Code DK 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель	Quantity: 1 E51	Delivery period: Dec 25, 2024, 16:00	Place of delivery: Україна, 18000, Черкаська область, місто Черкаси, м. Черкаси, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Юність»

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись кошторисними призначеннями на 2019 рік, п.4 ч.4 ст.36 Закону України "Про публічні закупівлі" та п.6.2.6 та п.12.1 договору підряду від 25.09.2019 №73 внесено зміни до договору,

ID:

5d1b754d9f7a43b683ef1a172c1a9920

Date:

Sep 25, 2019, 16:15

Number of loaded document:

1

Date of signature:

Sep 25, 2019, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись кошторисними призначеннями на 2019 рік, п.4 ч.4 ст.36 Закону України "Про публічні закупівлі" та п.6.2.6 та п.12.1 договору підряду від 25.09.2019 №73 внесено зміни до договору,

ID:

1e1ee4d95e204adf825a0ce3c16a526c

Date:

Oct 25, 2019, 10:25

Number of loaded document:

2

Date of signature:

Oct 25, 2019, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

сторони дійшли згоди п.4 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.6.2.6, п.12.1 договору підряду від 25 вересня 2019 року №73 (далі-Договір), дійшли згоди про наступне: 1. пункт 3.1. Договору викласти у наступній редакції: «Ціна Договору становить 14 210 020,00 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті десять тисяч двадцять гривень 00 коп.) з ПДВ. При цьому: - фінансування 2019 року – 0,00 (нуль гривень 00 коп.). - фінансування 2020 року – 14 210 020,00 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті десять тисяч двадцять гривень 00 коп.) з ПДВ». 2. Додаток №4 «Графік виконання робіт» до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.

ID:

2009e8e3fb994982b9da5690f24baba7

Date:

Dec 9, 2019, 19:02

Number of loaded document:

3

Date of signature:

Dec 9, 2019, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Сторони, керуючись п.4 ч.4 ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» та п.6.2.6, п.12.1 договору підряду від 25 вересня 2019 року №73 (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду про наступне: 1. Пункт 3.1. Договору викласти у наступній редакції: «Ціна Договору становить 14 210 020,00 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті десять тисяч двадцять гривень 00 коп.) з ПДВ. При цьому: - фінансування 2020 року – 9 050 000,00 грн. (дев’ять мільйонів п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ; - фінансування 2021 року – 5 160 020,00 грн. (п’ять мільйонів сто шістдесят тисяч двадцять гривень 00 коп.)». 2. Пункт Договору 4.1. викласти у наступній редакції: «У разі потреби, на письмову вимогу Підрядника, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання Замовником цієї вимоги, згідно Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 Замовник перераховує Підряднику аванс на рахунок, відкритий останнім в установах Державної казначейської служби України, у розмірі до 50% (п’ятдесяти відсотків) від розміру фінансування відповідного року, наведеного в п.3.1 Договору, який Підрядник зобов’язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом трьох місяців з моменту отримання цього авансу, але у будь-якому випадку, не пізніше 20 грудня 2020 року, з наданням актів приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3. По закінченню вищевказаного терміну протягом 1 (одного) робочого дня невикористана сума авансу має бути повернута Замовнику. У разі невчасного повернення таких коштів до Підрядника будуть застосовуватися штрафні санкції, згідно розділу 7 Договору». 3. Пункт 5.1 Договору викласти в наступній редакції: «Підрядник зобов’язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) днів з дати отримання від Замовника документів, передбачених п.6.1.1 Договору, і завершити виконання робіт до 25.12.2021». 4. Розділ 7 Договору доповнити пунктом 7.8: «У разі несвоєчасного повернення Підрядником суми авансу Замовнику, що була виділена та невикористана на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом трьох місяців з моменту отримання цього авансу, але, у будь-якому випадку, не пізніше 20 грудня 2020 року, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від суми неповернутих коштів за кожен день затримки». 5. Пункт 11.2 Договору викласти у наступній редакції: «Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов: а. закінчення терміну дії Договору – 31.12.2021; б. за згодою Сторін; в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України». 6. Додаток №4 «Графік виконання робіт» до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди. 7. Змінити банківські реквізити Замовника у р.6 Договору та викласти їх у новій редакції р/р UA618201720344341004100050160 ДКСУ м. Київ МФО 820172

ID:

03fe2a8ec9e4479a871c8b8091bdf6d3

Date:

Apr 3, 2020, 15:26

Number of loaded document:

4

Date of signature:

Apr 3, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Сторони, керуючись п.4ч.4 ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» та п. 6.2.6, п.12.1 договору підряду від 25 вересня 2019 року №73 (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду про наступне: 1. Скасувати додаткову угоду № 4 від 03 квітня 2020 року до Договору у зв’язку з технічними помилками. 2. Пункт 3.1. Договору викласти у наступній редакції: «Ціна Договору становить 14 210 020,00 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті десять тисяч двадцять гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ – 2 368 336,66 грн. При цьому: - фінансування 2020 року – 4 050 000,00 (чотири мільйони п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ- 675 000,00 грн. - фінансування 2021 року – 10 160 020,00 (десять мільйонів сто шістдесят тисяч двадцять гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ- 1 693 336,66 грн. Пункт Договору 4.1. викласти у наступній редакції: «У разі потреби, на письмову вимогу Підрядника, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання Замовником цієї вимоги, згідно Постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 Замовник перераховує Підряднику аванс на рахунок, відкритий останнім в установах Державної казначейської служби України, у розмірі до 50 % (п’ятдесят відсотків) від розміру фінансування відповідного року, наведеного в п.3.1 Договору, який Підрядник зобов’язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом трьох місяців з моменту отримання цього авансу, але, у будь-якому випадку, не пізніше 20 грудня відповідного року, з наданням актів приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3. По закінченню вищевказаного терміну протягом 1 (одного) робочого дня невикористана сума авансу має бути повернута Замовнику. У разі невчасного повернення таких коштів до Підрядника будуть застосовуватися штрафні санкцій, згідно розділу 7 Договору.» 3. Пункт 5.1. Договору викласти в наступній редакції: «Підрядник зобов’язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) днів з дати отримання від Замовника документів, передбачених п.6.1.1 Договору, і завершити виконання робіт до 25.12.2021 року.» 4. Розділ 7 Договору доповнити пунктом 7.8: «У разі несвоєчасного повернення Підрядником суми авансу Замовнику, що була виділена та невикористана на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом трьох місяців з моменту отримання цього авансу, але, у будь-якому випадку, не пізніше 20 грудня відповідного року, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені, від суми неповернутих коштів за кожен день затримки.» 5. Пункт 11.2. Договору викласти у наступній редакції: «Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов: а. закінчення терміну дії Договору – 31.12.2021; б. за згодою Сторін; в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України» 6. Додаток № 4 «Графік виконання робіт» до Договору викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди. 7. Змінити банківські реквізити Замовника у р.15 Договору та викласти їх у новій редакції: р/р UA618201720344341004100050160 ДКСУ м. Київ, МФО 820172 8. Змінити банківські реквізити Підрядника у р.15 Договору та викласти їх у новій редакції р/р UA29354347000002600905155205 в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 354347 р/р UA898201720355369001070707012 ДКСУ м.Київ, МФО 820172 9. Інші умови Договору залишити без змін.

ID:

2bf83b5b9a5944eca7fccf43e6b0b241

Date:

Apr 22, 2020, 16:25

Number of loaded document:

5

Date of signature:

Apr 22, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Сторони, керуючись п.12.1 договору підряду від 25 вересня 2019 року №73 (далі-Договір), дійшли згоди про наступне: 1. Банківські реквізити та адресу Підрядника, зазначені у розділі 15 Договору, викласти у наступній редакції: «18030, м.Черкаси, вул. Гоголя,584, р/р UA143052990000026001041604382, в АТ КБ «Приватбанк» 2. Інші пункти Договору залишити без змін.

ID:

68f3e3248c45448e973a88bb40634443

Date:

Sep 24, 2020, 11:11

Number of loaded document:

6

Date of signature:

Sep 24, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Сторони, керуючись п.6.2.6 та п.12.1 договору підряду уклали угоду про наступне: пункт 3.1 договору викласти у наступній редакції: Ціна договору становить 14210020,00 ПДВ 2368336,66 При цьому фінансування 2020 року 5335863,43 грн. ПДВ 889310,57 грн. фінансування 2021 року - 8874156,57 грн. ПДВ 1479026,09 грн. Інші умови залишити без змін

ID:

d4d67f92ba2e470692d8ca75782d0732

Date:

Nov 12, 2020, 14:29

Number of loaded document:

7

Date of signature:

Nov 12, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Сторони уклали додаткову угоду про наступне:: пункт 3.1 Договору викласти у наступній редакції: Ціна договору становить 14210020,00 грн. ПДВ 2368336,66 грн. При цьому фінансування 2020 року – 4544931,18 грн. ПДВ 757488,53 грн. фінансування 2021 року – 9665088,82 грн. ПДВ – 1610848,13 грн.

ID:

ddf1b7589e754e19b3c7f7ed4f2a8ea6

Date:

Dec 29, 2020, 16:06

Number of loaded document:

8

Date of signature:

Dec 29, 2020, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

враховуючи лист Замовника № 118 від 06.04.2021р., керуючись Постановами Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 № 1070, «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27.12.2001 № 1764 та «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.07.2020 № 641 та п.12.1 договору підряду від 25 вересня 2019 року №73 (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду про наступне: 1. Пункт Договору 4.1. викласти у наступній редакції: «У разі потреби, на письмову вимогу Підрядника, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання Замовником цієї вимоги, згідно Постанов КМУ від 04.12.2019 № 1070, від 27.12.2001 № 1764 та від 22.07.2020 № 641, Замовник перераховує Підряднику аванс на рахунок, відкритий останнім в установах Державної казначейської служби України, у розмірі до 30 % (тридцять відсотків) від розміру фінансування відповідного року, наведеного в п.3.1 Договору, який Підрядник зобов’язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом трьох місяців з моменту отримання цього авансу, але, у будь-якому випадку, не пізніше 20 грудня відповідного року, з наданням актів приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3. По закінченню вищевказаного терміну протягом 1 (одного) робочого дня невикористана сума авансу має бути повернута Замовнику. У разі невчасного повернення таких коштів до Підрядника будуть застосовуватися штрафні санкцій, згідно розділу 7 Договору.» 2. Додаток № 4 «Графік виконання робіт» до Договору викласти у новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди.1. Благоустрій: -благоустрій території у межах ділянки --благоустрій території за межами виділеної ділянки 2.Загальні будівельні роботи: -декоративна водойма (земляні роботи) -електропостачання та зовнішнє освітлення -підпірна стінка 3. Підготовчі роботи: -демонтажні існуючих опор та електромережі. -влаштування тимчасової водопровідної та електромережі 4. МАФ: - на малі архітектурні форми 5. Каналізаційні мережі: -каналізація напірна 6. Водопровідні мережі: - водопостачання -поливальний водопровід ЛС1_7-1-1 ЛС1_7-3-1 ЛС1_2-1-1 ЛС1_4-1-1 ЛС1_2-2-1 ЛС1_1-1-1 ЛС1_7-4-1 ЛС1_6-3-1 ЛС1_6-2-1 ЛС1_6-1-1 Початок – протягом 3-х днів з моменту отримання від Замовника документів Закінчення – до 25.12.2020 року 4 544 931,18 грн. 1.Загальні будівельні роботи -декоративна водойма -підпірна стінка –місток -електропостачання та зовнішнє освітлення 2.Водопровідні мережі -поливальний водопровід 3. Благоустрій: -благоустрій території у межах ділянки -благоустрій території у межах червоних ліній -благоустрій території за межами виділеної ділянки 4. МАФ: - малі архітектурні форми ЛС1_2-1-1 ЛС1_2-1-2 ЛС1_2-1-3 ЛС1_2-1-4 ЛС1_2-2-1 ЛС1_2-3-1 ЛС1_4-1-1 ЛС1_6-1-1 ЛС1_7-1-1 ЛС1_7-2-1 ЛС1_7-3-1 ЛС1_7-4-1 Початок – протягом 3-х днів з моменту отримання від Замовника документів Закінчення – до 25.12.2021 року 9 665 088,82 грн. Всього 14210020,00 грн

ID:

7c8f51847bac429289a3c63fb6a01b78

Date:

Apr 9, 2021, 16:05

Number of loaded document:

10

Date of signature:

Apr 9, 2021, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Пункт 1.1 Договору змінено та викладено в новій редакції, В Додатках №№1-4 назву об’єкта читати у новій редакції, що наведена у п.1 даної Додаткової угоди

ID:

727bd90c984b446f9eaf213dce05a04f

Date:

Aug 6, 2021, 17:25

Number of loaded document:

11

Date of signature:

Aug 5, 2021, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Внесення змін до п. 3.1, 4.1, розділу 15 Договору

ID:

03f9d4e003274c63a1b8cacd2d5ebf07

Date:

Aug 17, 2021, 18:06

Number of loaded document:

12

Date of signature:

Aug 17, 2021, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Agreed price change downwards (without changing the quantity (volume) and quality of goods, works and services)

Note:

Пункт 3.1 Договору змінено та викладено в новій редакції, додатки №№1-4 змінено та викладено в новій редакції

ID:

1a750e9359b74ff1b16d801a133696cf

Date:

Aug 26, 2021, 18:58

Number of loaded document:

13

Date of signature:

Aug 26, 2021, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

сторони уклали додаткову угоду про викладення в новій редакції п.3.1., п.5.1., п.11.2. Договору і додатку № 4 «Графік виконання робіт» до Договору

ID:

208fb86b6b5340bdb700c78940ed0a2a

Date:

Dec 24, 2021, 20:22

Number of loaded document:

14

Date of signature:

Dec 23, 2021, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

керуючись пунктом 12.1. Договору, пункт 3.1. Договору і Додаток №4 до Договору викласти в новій редакції

ID:

3d09f0bad820420f8a53bbf55fb5d708

Date:

Jan 4, 2022, 21:20

Number of loaded document:

15

Date of signature:

Dec 29, 2021, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

згідно п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» пункти 3.1, 5.1., 11.2, а також Додаток №4 викласти в новій редакції

ID:

12b9774fe57b4282ab0b7ee9ef550f13

Date:

Feb 3, 2022, 11:35

Number of loaded document:

16

Date of signature:

Feb 2, 2022, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Reduction of procurement volumes, including taking into account the actual volume of customer's expenses
Improvement of the quality of the subject of procurement provided that such improvement will not lead to an increase in the amount specified in the contract
Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Викладення п.3.1., п.5.1. і п.11.2. Договору і Додатків №1, №2, №3, №4 в новій редакції зі зменшенням терміну дії Договору до 31.12.2022 і суми договору до 9165737.51грн. з ПДВ, а також в зв'язку зі зміною банківських реквізитів, викладення реквізитів Замовника Договору в новій редакції

ID:

9abe5b7605ba4aec84758181b8e70cc6

Date:

Dec 14, 2022, 07:02

Number of loaded document:

17

Date of signature:

Dec 12, 2022, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Викладення п.3.1., п.5.1. і п.11.2. Договору і Додатку №4 в новій редакції з перенесенням фінансування на 2023 рік в сумі 50627.60грн.

ID:

120aab0b375047f3aa18bda6520dc2c4

Date:

Dec 31, 2022, 09:28

Number of loaded document:

18

Date of signature:

Dec 30, 2022, 00:00

Status:

Confirmed

Change cause:

Extension of the contract term and fulfillment of obligations for transfer of goods, performance of works, provision of services in case of occurrence of documented objectively justified circumstances that caused such extension, including force majeure, delay in financing of customer's expenses, provided that such changes will not lead to an increase in the amount specified in the contract

Note:

Викладення п.3.1., п.5.1. і п.11.2. Договору і Додатку №4 в новій редакції з перенесенням фінансування на 2024 рік в сумі 50627.60грн.

ID:

7a5c57ef03d74df28986b6302331dc06

Date:

Oct 31, 2023, 17:09

Number of loaded document:

19

Date of signature:

Oct 31, 2023, 00:00

Document name	Document type	Date of publishing
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47
sign.p7s	Electronic signature	Sep 25, 2019, 15:47

Document name	Document type	Date of publishing
Договір Download	Signed contract	Sep 25, 2019, 15:46
угода 1 від 25.09.2019.pdf Download	Annexes to the contract	Sep 25, 2019, 16:15

Document name	Document type	Date of publishing
угода 2 від 25.10.2019.pdf Download	Annexes to the contract	Oct 25, 2019, 10:25

Document name	Document type	Date of publishing
додаткова угода.pdf Download	Annexes to the contract	Dec 9, 2019, 19:02

Document name	Document type	Date of publishing
додаткова угода.pdf Download	Annexes to the contract	Apr 3, 2020, 15:26

реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Юність" в м. Черкаси (код ДК 021:2015: 45210000-2- Будівництво будівель)

Items list

Procurement documents

Change №1

Change №2

Change №3

Change №4

Change №5

Change №6

Change №7

Change №8

Change №9

Change №10

Change №11

Change №12

Change №13

Change №14

Change №15

Change №16

Change №17

Change №18