ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт насосів 200Д-60 (1од.), 200Д-90 (4 од.) насосної станції №ІІ МК (інв. №101310145) ПК 112+47 Управління Головного Каховського магістрального каналу за адресою: Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська рада»
Действителен:
2 февр. 2021 – 31 дек. 2021
ID контракта:
UA-2021-01-12-001575-a-b1
Номер:
27
Дата подписания:
2 февр. 2021 15:45
Список позиций
| Название | Количество | Период доставки | Место доставки |
|---|---|---|---|
|
Название: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт насосів 200Д-60 (1од.), 200Д-90 (4 од.) насосної станції №ІІ МК (інв. №101310145) ПК 112+47 Управління Головного Каховського магістрального каналу за адресою: Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська рада»
Код ДК 021:2015:
45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт
|
Количество: 1 роботи |
Период доставки: 28 февр. 2021 00:00 |
Место доставки: Україна, 00000, Херсонська область, Каховський район, Зеленопідська сільська рада |
Документы закупки
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Не указано | 14 апр. 2021 13:49 | |
| Не указано | 2 февр. 2021 15:51 | |
|
|
||
| Подписанный договор | 14 апр. 2021 13:36 | |
| Не указано | 2 февр. 2021 15:46 | |
Изменения к контракту
Изменение №1
Статус:
Подтверждено
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9.3 розділу 9, розділу 11 Договору № 27 від 02.02.2021 р. уклали цю Додаткову угоду про наступне: У зв’язку з тривалим строком укладання договору за результатами проведення спрощеної закупівлі, Сторони домовилися внести зміни до Додатку № 3 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 4 «План фінансування робіт» до Договору підряду № 27 від 02.02.2021 року (надалі - Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди.
ID:
108b0b6d0e664a55956ae7c7bbbc2053
Дата:
5 февр. 2021 12:46
Номер загруженного документа:
1
Дата подписания:
5 февр. 2021 12:14
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Не указано | 5 февр. 2021 12:46 | |
| Приложения к договору | 5 февр. 2021 12:15 | |
| Приложения к договору | 5 февр. 2021 12:15 |
Изменение №2
Статус:
Подтверждено
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Додаткову угоду до Договору підряду № 27 від 02.02.2021 року (далі-Договір) про наступне про наступне: У зв’язку з погіршенням погодних умов та відсутністю технологічної можливості Генпідрядника виконати роботи в строки, які передбачені Договором, Сторони домовились: Викласти п. 9.1 Договору в наступній редакції: « п. 9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе за Договором зобов’язань, тобто до 31.12.2021 р. Строк виконання робіт – до 23.03.2021р.». Внести зміни до Додатку № 3 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 4 «План фінансування робіт» до Договору та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. У зв’язку із зміною банківських реквізитів «ГЕНПІДРЯДНИКА», Сторони домовилися внести відповідні зміни до договору підряду № 27 від 02.02.2021 року та викласти реквізити «ГЕНПІДРЯДНИКА», що містяться в Розділі 6 Договору «Адреси, реквізити, підписи та печатки Сторін» у новій редакції.
ID:
6666ea516a26480d9b915420e4dece75
Дата:
26 февр. 2021 14:17
Номер загруженного документа:
2
Дата подписания:
26 февр. 2021 09:00
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Приложения к договору | 26 февр. 2021 14:12 | |
| Приложения к договору | 26 февр. 2021 14:12 | |
| Не указано | 26 февр. 2021 14:17 |
Изменение №3
Статус:
Подтверждено
Причина изменений:
Согласованное изменение цены в сторону уменьшения (без изменения количества (объема) и качетва товаров, работ и услуг)
Примечание:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Додаткову угоду про наступне: Враховуючи динамічну договірну ціну Договору підряду № 27 від 02.02.2021 року (надалі – Договір) та відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт Сторони домовились зменшити загальну вартість Договору на 29739,40 грн. (двадцять дев'ять тисяч сімсот тридцять дев'ять грн. 40 коп.). Сторони домовились п. 4.1 Договору викласти в новій редакції: Вартість робіт, передбачених п.1.1 Договору узгоджується Сторонами на підставі динамічної Договірної ціни та локального кошторису і становить 485000,00 грн. (чотириста вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 80833,33 грн. (вісімдесят тисяч вісімсот тридцять три грн. 33 коп.). Усі інші умови Договору, не змінені цією угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують обов'язковість виконання прийнятих по ньому зобов'язань.
ID:
29e64f68a63943e989885ed0aa71af8c
Дата:
8 апр. 2021 14:43
Номер загруженного документа:
3
Дата подписания:
8 апр. 2021 14:28
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Не указано | 8 апр. 2021 14:43 | |
| Приложения к договору | 8 апр. 2021 14:35 | |
| Приложения к договору | 8 апр. 2021 14:35 |
Основной контакт
Имя:
Інна Сергіївна Карасевич
Телефон:
+380553641046
E-mail:
kanal.dzo@ukr.net
Fax:
—
Информация о поставщике
Наименование:
ТОВ СТЕЙДЖ АЛЬЯНС
Код ЕГРПОУ:
43209597
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 49087, Дніпропетровська область, Дніпро, вулиця Василя Макуха,1
Информация о заказчике
Наименование:
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Код ЕГРПОУ:
01034662
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 74822, Херсонська область, Каховський р-н, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, буд. 4