Изменения к контракту
Изменение №1
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
викласти п.1.1 у новій редакції, доповнити п.14.1 Розділу 14 Додатки до договору:"Додаток 6 дефектний акт на вентиляцію", Додаток 7 дефектний акт на електромонтажні роботи", Додаток 8 "Дефектний акт на загально-будівельні роботи"
ID:
630c78a894d644ca8b72703fb2da1f5c
Дата:
23 окт. 2020 12:13
Номер загруженного документа:
1
Дата подписания:
22 окт. 2020 00:00
|
Приложения к договору
|
23 окт. 2020 12:10
|
Изменение №2
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
п.3.1. Договору викласти в новій редакції , п. 15 Договору викласти в новій редакції
ID:
4dd668e1b28241f193704f4f0a0f7e71
Дата:
5 мая 2021 16:51
Номер загруженного документа:
2
Дата подписания:
5 мая 2021 00:00
|
Приложения к договору
|
5 мая 2021 16:51
|
Изменение №3
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Додаток 1 до Договору викласти в новій редакції
ID:
cb7a539a806a4eae828cb69aa4850669
Дата:
13 мая 2021 11:16
Номер загруженного документа:
3
Дата подписания:
12 мая 2021 00:00
|
Приложения к договору
|
13 мая 2021 11:16
|
Изменение №4
Статус:
Причина изменений:
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
ПП 3.1., 5.1., 11.4. та Додаток №1 викласти у новій редакції, згідно рішення ЧМР від 09.11.2021 р. № 13-22 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000), у зв'язку із зменшенням фінансування витрат замовника"
ID:
174bb60ed660403d920adbddbd928ee7
Дата:
29 нояб. 2021 13:05
Номер загруженного документа:
4
Дата подписания:
29 нояб. 2021 00:00
|
Приложения к договору
|
29 нояб. 2021 13:05
|
Изменение №5
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Згідно рішення ЧМР від 09.12.2021 р.№ 15-22 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000) у зв'язку з збільшенням фінансування витрат замовника викласти п.3.1. договору в новій редакції, Додаток 1 до договору в новій редакції, п.5.1. договору в новій редакції, п.11.4. строк дії договору до 31.12.2021року
ID:
5b4899044bf74fdebe026fd30ce2cf0d
Дата:
21 дек. 2021 12:36
Номер загруженного документа:
5
Дата подписания:
21 дек. 2021 00:00
|
Приложения к договору
|
21 дек. 2021 12:36
|
Изменение №6
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
пп.3.1., 5.1. та 11.4. Договору та Додаток 1 до Договору викласти в новій редакції
ID:
fefa75934f5a4248b2015078fb2afe17
Дата:
30 дек. 2021 11:41
Номер загруженного документа:
6
Дата подписания:
30 дек. 2021 00:00
|
Приложения к договору
|
30 дек. 2021 11:41
|
Изменение №7
Статус:
Причина изменений:
Улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
п.15 Договору викласти в новій редакції керуючись ч. 1 ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, п. 12.1-12.2 Договору підряду № 57 від 13.10.2020 року, п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»
ID:
c1281b1fe0f843ce9bfc3842a65357e2
Дата:
1 февр. 2022 17:09
Номер загруженного документа:
7
Дата подписания:
1 февр. 2022 00:00
|
Не указано
|
1 февр. 2022 17:09
|
Изменение №8
Статус:
Причина изменений:
Согласованное изменение цены в сторону уменьшения (без изменения количества (объема) и качетва товаров, работ и услуг)
Примечание:
пп. 3.1.Договору та Додаток №1 викласти в новій редакції керуючись ч. 1 ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, ч.3 ст. 205 Господарського кодексу України, п. 12.1-12.2 Договору підряду № 57 від 13.10.2020 року, п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»
ID:
9e1607135768489b99cce3efe0f1a803
Дата:
9 февр. 2022 19:39
Номер загруженного документа:
8
Дата подписания:
8 февр. 2022 00:00
Изменение №9
Статус:
Причина изменений:
Согласованное изменение цены в сторону уменьшения (без изменения количества (объема) и качетва товаров, работ и услуг)
Примечание:
пп. 3.1.Договору та Додаток №1 викласти в новій редакції керуючись ч. 1 ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, ч.3 ст. 205 Господарського кодексу України, п. 12.1-12.2 Договору підряду № 57 від 13.10.2020 року, п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»
ID:
da79eb3f55de49bb85d77a60de2a3942
Дата:
9 февр. 2022 19:41
Номер загруженного документа:
8
Дата подписания:
8 февр. 2022 00:00
|
Приложения к договору
|
9 февр. 2022 19:41
|