Послуги з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об'єкті "Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. "А" під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. волинська, 26 за кодом CPV да ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи
Действителен:
9 дек. 2022 – 31 дек. 2023
ID контракта:
UA-2022-12-19-021183-a-a1
Номер:
186/2022
Дата подписания:
9 дек. 2022 00:00
Список позиций
| Название | Количество | Период доставки | Место доставки |
|---|---|---|---|
|
Название: Послуги з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об'єкті "Реконструкція виробничої будівлі АПК літ. "А" під Галузевий державний архів МВС України за адресою: м. Київ, вул. волинська, 26 за кодом CPV да ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи
Код ДК 021:2015:
71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
|
Количество: 1 роботи |
Период доставки: 9 дек. 2022 00:00 – 31 дек. 2023 00:00 |
Место доставки: Україна |
Документы закупки
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Не указано | 12 янв. 16:09 | |
| Подписанный договор | 19 дек. 2022 17:46 |
Изменения к контракту
Изменение №1
Статус:
Подтверждено
Причина изменений:
Изменение условий в связи с продлением срока действия договора, достаточного для проведения процедуры закупки на начало следующего года, в объеме, что не привышает 20% суммы, указанной в договоре, составленном в предыдущем году, если расходы на эти цели утверждены в установленном порядке
Примечание:
дія договору продовжена у зв'язку з наданням послуг до повного виконання
ID:
4c2d911b1c1c4d7ca8d34e9683d8217f
Дата:
3 янв. 2023 14:35
Номер загруженного документа:
1
Дата подписания:
30 дек. 2022 00:00
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Не указано | 3 янв. 2023 14:35 | |
| Подписанный договор | 3 янв. 2023 14:30 |
Изменение №2
Статус:
Подтверждено
Причина изменений:
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського Кодексу України, положенням Бюджетного кодексу України та пункт 13.2 Договору, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк надання послуг до 30.06.2023 шляхом укладання додаткової угоди до Договору.
ID:
2a70d7761114491e93aca11e61a93f29
Дата:
30 мар. 2023 18:08
Номер загруженного документа:
2
Дата подписания:
30 мар. 2023 00:00
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Не указано | 30 мар. 2023 18:08 | |
| Подписанный договор | 30 мар. 2023 18:08 |
Изменение №3
Статус:
Подтверждено
Причина изменений:
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Керуючись статтями 651,65З,654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, положенням Бюджетного кодуксу України та пунктом 13.2 Договору, у зв'язку з подовженням терміну виконання робіт об'єкта: "Реконструкцiя виробничої будiвлi АПК літ. під Галузевий дердавний архів МВС України за адресою: м, Київ, вул. Волинська, 26 за кодом СРV за ЄЗС ДК 21:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи", за Договором підряду від 08.12.2022 №183/2022 Сторони дiйшли спiльної згоди: 1.1. Продовжити строк надання послуг та викласти пункт 4.1. Договору в наступній редакції: "4.1. Строк надання послуг: до 31.07.2023. Строки надання послуг можуть бути змінені за взаємним узгодженням Сторін шляхом укладання додаткової угоди до Договору в порядку, передбаченому цим Договором.". 1.2. Продовжити строк дії Договору до "31" липня 2023 року та викласти пункт 12.1 Договору у наступній редакції: "12.1. Цей Договiр набирає чинностi з дати його пiдписання Сторонами i дiє до "3l" липня 2023 року, а в частннi надання послуг та розрахункiв - до їx повного виконання у 2023 poцi.".
ID:
b03d243316874165981d626da8ff4bf1
Дата:
5 июл. 2023 16:28
Номер загруженного документа:
3
Дата подписания:
30 июн. 2023 00:00
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Не указано | 5 июл. 2023 16:28 | |
| Подписанный договор | 5 июл. 2023 16:28 |
Изменение №4
Статус:
Подтверждено
Причина изменений:
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
1. Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, положеннями Бюджетного кодексу України та пунктом 13.2 Договору, відповідно до пiдпункту 4 пункту 19 постанови Кабiнету Міністрів України вiд 12 жовтня 2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здiйснення публiчних захупiвель товарів, робiт i послуг для замовникiв, передбачених Законом України "Про публiчнi закупiвлi", на перiод дii правового режиму военного стану в Україні та протягом 90 днiв з дня його припинення або скасування" (зі змінами), у зв'язку з подовженням терміну виконання робіт на об'єкті: "Реконструкцiя виробничої будiвлi АПК літ. під Галузевий дердавний архів МВС України за адресою: м, Київ, вул. Волинська, 26 за кодом СРV за ЄЗС ДК 21:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи", за Договором підряду від 08.12.2022 №183/2022 Сторони дiйшли спiльної згоди: 1.1. Продовжити строк надання послуг та викласти пункт 4.1. Договору в наступній редакції: "4.1. Строк надання послуг: до 23.10.2023. Строки надання послуг можуть бути змінені за взаємним узгодженням Сторін шляхом укладання додаткової угоди до Договору в порядку, передбаченому цим Договором.".
1.2. Продовжити строк дії Договору до "23" жовтня 2023 року, а в частннi надання послуг та розрахункiв - до їx повного виконання у 2023 poцi.".
ID:
aa87f966afdc4895904d52717150b051
Дата:
3 авг. 2023 18:51
Номер загруженного документа:
4
Дата подписания:
31 июл. 2023 00:00
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Не указано | 3 авг. 2023 18:51 | |
| Подписанный договор | 3 авг. 2023 18:50 |
Изменение №5
Статус:
Подтверждено
Причина изменений:
Продление срока действия договора и исполнение обязательств по передачи товара, исполнению работ, предоставление услуг в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, повлекших такое продление, в том числе непреодолимой силы, задержки финансирования расходов заказчика, при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы, указанной в договоре
Примечание:
Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України, абзацом четвертим пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) та пунктом 13.2 Договору, у зв’язку з продовженням строку дії договору підряду № 183/2022 від 08.12.2022 з метою проведення остаточних розрахунків та введення об’єкта будівництва в експлуатацію, Сторони дійшли спільної згоди продовжити строк дії Договору до 31.12.2023 та викласти пункт 12.1 Договору у наступній редакції:
«12.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2023 року, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.».
2. Усі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними для кожної зі Сторін.
ID:
e6ba0dfe8588446db3b4d35d83f34806
Дата:
26 окт. 2023 15:13
Номер загруженного документа:
5
Дата подписания:
23 окт. 2023 00:00
| Название документа | Тип документа | Дата размещения |
| Подписанный договор | 26 окт. 2023 18:11 | |
| Не указано | 26 окт. 2023 18:13 |
Основной контакт
Имя:
Наталя Явкіна
Телефон:
380443631614
E-mail:
zakupivli.cit@gmail.com
Fax:
—
Информация о поставщике
Наименование:
ФОП Лахненко Олександр Вікторович
Код ЕГРПОУ:
3069200235
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 07740, Київська область, Двірківщина, ВУЛ. Центральна, буд. 1, кв. 14
Информация о заказчике
Наименование:
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"
Код ЕГРПОУ:
24521399
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 03151, Київська область, Київ, вулиця Молодогвардійська, буд. 28